Mission d'Ordonnancement, de Pilotage et Coordination de chantier (O.P.C) pour la réhabilitation de l'Ex Polyclinique des portes du Jura à Montbéliard
Acheteur: CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION
- Publication
- 10 décembre 2025
- Date limite de dépôt des offres
- 16 janvier 2026, 17:00
- Lieu d'exécution
- Montbéliard, FRC21
- Procédure
- Procédure ouverte
- Lots
- 1
- Documents
- 1
- Numéro d'avis
- FR-25-135412
- Référence
- bbf808b1-bf22-4754-bbdd-68dd8f50ac97
Codes CPV
- 71318000Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería
- 71318000Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería
Description
-Marché public de prestations intellectuelles -Les prestations sont réparties en 5 phases définies comme suit : 1-Étude 2-Préparation après désignation des entreprises 3-Exécution des travaux 4-Réception 5-Parfait achèvement Le détail du phasage de l'opération figure au cahier des charges. -Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. -Le marché est éligible à une subvention FEDER (Fonds européen de développement régional) -Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés. En effet, les prestations objet du présent marché ne peuvent pas faire l'objet d'un découpage en lot technique ou géographique. -La durée et la date de début du marché renseignées sont prévisionnelles Le délai d'exécution des prestations court de la notification du présent marché jusqu'à la plus tardive des deux dates ci-dessous: Levée de la dernière réserve proposée par le MOE et acceptée par le pouvoir Adjudicateur Expiration du délai de Garantie de Parfait Achèvement prévu au CCAG Travaux Le délai d'exécution prévisionnel est de 3 ans. Se référer au Cahier des charges
Critères d'attribution
- Qualité — Valeur technique
- Prix — Prix des prestations
Publications officielles
- BOAMP · FR-25-135412 · 10 décembre 2025
Autres marchés de CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION
- Exploitation technique et maintenance générale - Stade Auguste Bonal à Montbéliard - 2027 2030
- Installation et entretien sur les équipements d'éclairage et les feux de signalisation
- Réhabilitation de 12 filtres à sable de l'usine d'eau potable de Mathay
- Réhabilitation de l'Ex Polyclinique des Portes du Jura - Montbéliard
- Installation et entretien sur les équipements d'éclairage et les feux de signalisation
- Mission d'Ordonnancement, de Pilotage et Coordination de chantier (O.P.C) pour la réhabilitation de l'Ex Polyclinique des portes du Jura à…
- Maitrise d'oeuvre relative aux travaux de création des ouvrages (principaux et annexes) nécessaires à la transformation de l'ancienne…
- Marché global de performance comprenant la conception, la réalisation, l' exploitation et la maintenance de centrales photovoltaïques en…
- Fourniture et livraison de titres restaurant pour les agents de Pays de Montbéliard Agglomération
- Prestation d'assurance pour les besoins de Pays de Montbéliard Agglomération
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 16 janvier 2026, 17:00. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.