Contracte d’obres de reparació i pavimentació de diversos camins públics del terme municipal de Montuïri: camí de Maçanet, camí de Sa Rota B i camí Pou Nou, (POS), mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.

Importes y cifras

Qué se contrata

La reparación del firme y la pavimentación de tres caminos rurales del término municipal, que han agotado su vida útil. El tramo principal, el Camí de Maçanet, tiene 938 metros de longitud y 3,25 metros de ancho medio, y el objetivo es devolver la seguridad al tráfico.

Las obras comienzan con un desbroce de los laterales y la limpieza y barrido del firme, incluyendo la retirada de tierras de los laterales no pavimentados y su compactación. Se realizará un bacheo previo según indique el director de obra. Después se aplicará un riego de imprimación con emulsión bituminosa tipo C60B4 (EAR-1) y se extenderá una capa de 4 cm de aglomerado asfáltico tipo AC16 SURF 50/70 con árido calizo.

El proyecto mantiene los trazados existentes y no prevé nuevas obras de evacuación, respetando los pasos de agua, acequias y desagües naturales. El plazo de ejecución previsto es de un mes. No se requiere estudio geotécnico al tratarse de refuerzos de firme.

El presupuesto de ejecución material asciende a 39.563,25 euros, con gastos generales del 13 % y beneficio industrial del 6 %, y un total de contrata de 56.967,13 euros con IVA incluido. No se generan residuos a gestionar, ya que el material fresado se reutiliza.

Para presentarse, el contrato no exige clasificación, pero sí solvencia económica y técnica según los artículos 74 y 75 de la LCSP. Los terrenos son de titularidad pública.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras contempladas en el Proyecto de renovación urbana sostenible de un tramo del Passeig Neptú. — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de construcción, conforme al proyecto básico y de ejecución, del Centro Oceanográfico de Baleares perte… — plazo hasta el 09/12/2026
• Obras del "proyecto de construcción de vial ciclista entre Ca Na Negreta y Puig d'En Valls (Ibiza) junto a la… — plazo hasta el 23/11/2026
• Obras de sustitución de varias puertas del bloque quirúrgico del Hospital Virgen de la Salud — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato mixto de obras y servicios de ejecución del proyecto básico y de ejecución, e integrado de actividad… — plazo hasta el 16/11/2026
• Acondicionamiento estructural de los pantalanes H, I, J y L del Portixol en el puerto de Palma — plazo hasta el 18/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 3 €): Volum anual negoci, segons establert a PCAP

Solvencia técnica

Otros (mín. 3 €): Principals obres realitzades de igual o similar naturalesa

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 7,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 3,3 % en las 22 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Montuïri y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 5 ofertas, de 166.855 € a 179.500 €. EXCAVACIONES S’HORTA SA ha ganado 3 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Montuïri. Se adjudicó 55 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Contracte servei d'Escola de Municipal de Música Pare Antoni Martorell i Miralles
  Publicada
  Publicada: 2026-08-07
• Contracte d'obres per a l’execució del projecte de de millora de grades i coberta de grades del recinte esportiu Es Revolt, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-23
• Contracte d'obres per a l’execució del projecte de posada en marxa de nou pou de garantia i connexió a la impulsió existent del Pou del Rei, del terme municipal de Montuïri, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària
  Publicada
  Publicada: 2025-11-07
• Contracte de les obres d’execució del projecte de millora ambiental i funcional de l'Avinguda Es Dau, primer tram (POS), tramitació ordinària, mitjançant procediment obert simplificat
  Adjudicada
  Publicada: 2025-09-19
• Contracte d’obra per a l’execució del projecte d’adequació de l’entorn del centre de recerca i difusió del patrimoni arqueològic “Son Fornés” mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària
  Adjudicada
  Publicada: 2025-09-19

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Montuïri

• Contracte de subministrament i substitució de portes i finestres del camp de futbol Es Revolt (POS) mitjançant procediment simplificat sumari — 19/09/2025
• Contracte de subministrament per a l’adquisició de 1 vehicle tipus SUV amb “etiqueta 0 emissións, blava” per a la Policia Local de Montuïri totalment equipat i rotulat, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària — 26/08/2025
• Contracte de subministrament i substitució de portes i finestres del camp de futbol de Es Revolt (POS), mitjançant procediment obert simplificat sumari, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària. — 26/08/2025
• Contracte d'alienació mitjançant procediment obert i subhasta pública del vehicle municipal desafectat del servei públic i declarat bé patrimonial de titularitat de l’Ajuntament de Montuïri el vehicle destinat anteriorment al servei de busset municipal MERCEDES VITO 109 CDI C TOURER PRO matrícula 0427 KJN nombre de places 9 data de matriculació — 07/07/2025
• Contracte de Subministrament i renovació de l’enllumenat públic del carrer Garrover, camí del Cementiri i carrer Constitució del terme municipal de Montuïri, mitjançant procediment obert simplificat — 23/05/2025
• Subministrament de diferents jocs infantils i elements esportius així com els seus paviments de seguretat per a la millora del parc infantil de Es Dau al terme municipal de Montuïri. — 14/03/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contractació de les obres d'arranjament i reposició de paviment de diverses voreres de Montesquiu — Ajuntament de Montesquiu
  Adjudicada a EXCAVACIONS XAVIER MORATO, S.L. por 49.174 € (baja del 5,5 %)
• Contrato de obras del proyecto "Millora de ferm d'un tram del camí de Muntanya" en el término municipal de Co… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Consell
  Adjudicada a MELCHOR MASCARÓ S.A.U por 89.371 € (baja del 25,1 %) · 2026-10-06
• Execució de les obres del Projecte de millora i pavimentació de diversos camins del municipi. TM Montmajor — Ajuntament de Montmajor
  Adjudicada a GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA por 195.000 € (baja del 10,2 %)
• Contracte d'execució de les obres corresponents al Projecte Executiu Millora de Camins Municipals de l'Ajunta… — Ajuntament de Montblanc
  Adjudicada a EXCAVACIONES CARBONELL,SA por 77.866 € (baja del 33,9 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Montuïri (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a EXCAVACIONES S’HORTA SA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 179.897 € y el presupuesto base de licitación asciende a 217.676 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Mallorca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de obras de urbanización