Contracte de les obres d’execució del projecte de millora ambiental i funcional de l'Avinguda Es Dau, primer tram (POS), tramitació ordinària, mitjançant procediment obert simplificat

Importes y cifras

Qué se contrata

Obras para renovar el primer tramo de la Avenida Des Dau de Montuiri, entre la calle Pare Vicens y la calle Ramon Llull, en un ámbito de actuación con espacios puntuales dentro del tramo viario. Incluyen retirada de árboles y tocones existentes, levantado de bordillos y pequeños tramos de acera, canalización y cimentaciones de nuevas farolas, repintado de los báculos existentes y colocación de nuevas luminarias LED. También contemplan la plantación de nuevo arbolado y arbustivas en nuevos alcorques, la reparación de pavimento de acera en el entorno de los alcorques, la reparación del adoquinado en el tramo intermedio, la incorporación de máquinas biosaludables y la limpieza de restos.

El presupuesto de ejecución material asciende a 52.088,83 euros y el presupuesto de contrata a 75.002,71 euros, incluido el IVA del 21%. El plazo de ejecución se estima en 2 meses. El plazo de garantía será de un año.

El control de calidad incluye ensayos de aislamiento y tierras en la red de alumbrado nueva, control de recepción del arbolado y control de planeidad sobre las aceras reparadas. Los terrenos son municipales, por lo que no se requiere expropiación. La obra no supera los 500.000 euros sin IVA, por lo que no es obligatoria la clasificación del contratista y no se propone clasificación.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras contempladas en el Proyecto de renovación urbana sostenible de un tramo del Passeig Neptú. — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de construcción, conforme al proyecto básico y de ejecución, del Centro Oceanográfico de Baleares perte… — plazo hasta el 09/12/2026
• Obras del "proyecto de construcción de vial ciclista entre Ca Na Negreta y Puig d'En Valls (Ibiza) junto a la… — plazo hasta el 23/11/2026
• Obras de sustitución de varias puertas del bloque quirúrgico del Hospital Virgen de la Salud — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato mixto de obras y servicios de ejecución del proyecto básico y de ejecución, e integrado de actividad… — plazo hasta el 16/11/2026
• Acondicionamiento estructural de los pantalanes H, I, J y L del Portixol en el puerto de Palma — plazo hasta el 18/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 4,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 3,3 % en las 22 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Montuïri y del 11,2 % en el grupo CPV 4511. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 55 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contracte servei d'Escola de Municipal de Música Pare Antoni Martorell i Miralles
  Publicada
  Publicada: 2026-08-07
• Contracte d'obres per a l’execució del projecte de de millora de grades i coberta de grades del recinte esportiu Es Revolt, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-23
• Contracte d'obres per a l’execució del projecte de posada en marxa de nou pou de garantia i connexió a la impulsió existent del Pou del Rei, del terme municipal de Montuïri, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària
  Publicada
  Publicada: 2025-11-07
• Contracte d’obra per a l’execució del projecte d’adequació de l’entorn del centre de recerca i difusió del patrimoni arqueològic “Son Fornés” mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària
  Adjudicada
  Publicada: 2025-09-19
• Contracte d’obres de reparació i pavimentació de diversos camins públics del terme municipal de Montuïri: camí de Maçanet, camí de Sa Rota B i camí Pou Nou, (POS), mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
  Adjudicada
  Publicada: 2025-09-19

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Montuïri

• Contracte de subministrament i substitució de portes i finestres del camp de futbol Es Revolt (POS) mitjançant procediment simplificat sumari — 19/09/2025
• Contracte de subministrament per a l’adquisició de 1 vehicle tipus SUV amb “etiqueta 0 emissións, blava” per a la Policia Local de Montuïri totalment equipat i rotulat, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària — 26/08/2025
• Contracte de subministrament i substitució de portes i finestres del camp de futbol de Es Revolt (POS), mitjançant procediment obert simplificat sumari, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària. — 26/08/2025
• Contracte d'alienació mitjançant procediment obert i subhasta pública del vehicle municipal desafectat del servei públic i declarat bé patrimonial de titularitat de l’Ajuntament de Montuïri el vehicle destinat anteriorment al servei de busset municipal MERCEDES VITO 109 CDI C TOURER PRO matrícula 0427 KJN nombre de places 9 data de matriculació — 07/07/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contractació de les obres del projecte bàsic de reparació d’un tram del col·lector unitari a la costa de ses… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó
  Adjudicada a INMEX MENORCA 2023, S.L. por 66.000 € (baja del 7,1 %) · 2025-06-23
• Contractació de les obres del projecte d’execució de rehabilitació del paviment i millora de serveis del Pass… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó
  Adjudicada a JUAN MORA, S.A. por 154.143 € (baja del 0,1 %) · 2024-03-11
• Contracte d'obres per l'execució del projecte d'obres per una nova canalització d'aigua potable per a la sect… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a AMER E HIJOS SA por 377.957 € (baja del 12,2 %) · 2025-04-16
• Contracte de Subministrament i renovació de l’enllumenat públic del carrer Garrover, camí del Cementiri i car… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Montuïri
  Adjudicada a VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. por 27.250 € (baja del 4,2 %) · 2025-07-31
• Contrato de obras del proyecto de ejecución de mejora de los accesos al Castell de Bellver y recuperación del… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
  Adjudicada a HERMANOS PARROT SA y 1 más por 2.198.363 € (baja del 16,6 %) · 2026-09-02

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Montuïri (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Balear de Servicios y Obra Civil, SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 62.778 € y el presupuesto base de licitación asciende a 75.874 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Mallorca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de obras de urbanización