Travaux de mise en accessibilité de l'Abbaye de Noirlac

Description

L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Conseil Départemental du Cher - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1525156 - Objet du marché : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.Les prestations sont réparties en 5 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et limitées au périmètre et objet de l'opération de travaux. Possibilité de présenter une variante libre maximum par lot en plus de l'offre de base. Une visite sur site est préconisée (cf article 6.4 du RC) Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours à compter de la notification du marché - Durée du marché : 3 - Renseignements relatifs aux lots : - 01 : Voirie Réseaux Divers. Vrd Critères de jugement des offres : Prix des prestations - 60% Valeur technique - 40% - 02 : Serrurerie, métallerie, signalétique. Serrurerie, …

Conditions de participation

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun…
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Publications officielles

• Reprise de l'étanchéité de la toiture et de la protection des éléments bois de la charpente
  Publication: 14 octobre 2026
• Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND
  Publication: 9 octobre 2026
• Réalisation d'analyses d'eaux usées et de sédiments (2027-2030)
  Publication: 5 octobre 2026
• Travaux d'entretien et de maintenance de charpente bois, couverture, bardage et étanchéité
  Publication: 1 octobre 2026
• Travaux pour remplacement de la toiture amiantée et le réaménagement des locaux de bureaux du B5 au Centre Fonctionnel des Routes
  Publication: 22 septembre 2026
• EXÉCUTION DU GRAVILLONNAGE MÉCANIQUE POUR ENDUITS SUPERFICIELS D'USURE
  Publication: 25 août 2026
• Prestations de conseil juridique pour les besoins du Département du Cher
  Publication: 27 juillet 2026
• Construction d'abris à sel
  Publication: 24 juillet 2026
• Construction d'abris à sel
  Publication: 16 juillet 2026
• Forages et injections de maçonneries au barrage de Goule dans le cadre du diagnostic exhaustif complet
  Publication: 15 juillet 2026

Précédents et suivants de Conseil Départemental du Cher

• Travaux de restructuration de la Demi-pension du collège George Sand à AVORD Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des… — 11 octobre 2024
• Formation initiale et continue des accueillants familiaux Formation en faveur des accueillants familiaux agrées par le Président du Conseil… — 9 octobre 2024
• Commande d'analyses et de prestations d'autocontrôle en faveur de la restauration des collèges du Cher Prélèvements et analyses… — 8 octobre 2024
• Conception, fourniture et pose de mobiliers des Escapades nature du Cher — 11 septembre 2024
• Accord-cadre à bons de commande relatif à des missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de chantier (OPC) — 11 septembre 2024
• Mise en place d'un service de médecine préventive auprès du Département du Cher — 11 septembre 2024

Marchés ouverts similaires

• Mission de maîtrise d'œuvre pour la création d'un cimetière communal paysager à Saint-Avertin — jusqu'au 9 novembre 2026
• Marché de travaux pour la rénovation d'un immeuble mixte (habitation et commerce) au 60 rue des Carmes à Orlé… — jusqu'au 16 novembre 2026
• Marché global de performance - Conception, réalisation et exploitation maintenance d'une centrale d'ombrières… — jusqu'au 27 novembre 2026
• Collège Lucie et Raymond AUBRAC à Luynes, construction d'une laverie en extension de l'office actuel — jusqu'au 16 novembre 2026
• Travaux de rénovation du dépôt de bus de la Source-Orléans (5 lots) — jusqu'au 13 novembre 2026
• Construction du siège social de la 3CBO (Chuelles) - Lot n°02 « Gros œuvre – Installation de chantier » – Rel… — jusqu'au 26 octobre 2026

Questions fréquentes

Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?

La date limite de dépôt des offres est le 4 octobre 2024. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.

Qui est l'acheteur de ce marché ?

Le pouvoir adjudicateur est Conseil Départemental du Cher (France).

Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?

Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.

Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?

Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.

Sans carte bancaire · Inscription en 2 minutes.

Marchés publics par région

• Marchés publics en Centre-Val de Loire