Palais du Luxembourg - Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard
Référence BOAMP-25-3348 · Sénat
Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 3 mars 2025. Valeur estimée : 3 274 450 €.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Sénat - Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr - Objet du marché : La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de rénovation de la salle d?accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard (Paris VIe) et des locaux techniques associés. - Durée du marché : 15 - Renseignements relatifs aux lots : - Les prestations du lot n° 1 concernent les installations de chantier, la démolition, le curage, le gros oeuvre, et les revêtements de sol du marché de travaux de rénovation de la salle d?accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard (Paris VIe) et des locaux techniques associés. - Les prestations du lot n° 2 sont celles de cloisonnement, de faux plafond, d'enduit, de peinture, de menuiseries intérieures, de serrurerie, de mobilier et de signalétique du marché de travaux de rénovation de la salle d'accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard (Paris VIe) et des locaux techniques associés. - Les prestations du lot n° 3 sont relatives à l'électricité et concernent le courant fort, les courants faibles et système de sécurité incendi…
Lots (5)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Les prestations du lot n° 1 concernent les installations de chantier, la démolition, le curage, le gros oeuvre, et les revêtements de sol du marché de travaux de rénovation de la salle d?accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard (Paris VIe) et des locaux techniques associés. | 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier | 675 958 € |
| 2 | Les prestations du lot n° 2 sont celles de cloisonnement, de faux plafond, d'enduit, de peinture, de menuiseries intérieures, de serrurerie, de mobilier et de signalétique du marché de travaux de rénovation de la salle d'accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard (Paris VIe) et des locaux techniques associés. | 45410000 Travaux de plâtrerie | 436 878 € |
| 3 | Les prestations du lot n° 3 sont relatives à l'électricité et concernent le courant fort, les courants faibles et système de sécurité incendie du marché de travaux de rénovation de la salle d?accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard (Paris VIe) et des locaux techniques associés. | 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques | 796 170 € |
| 4 | Les prestations du lot n° 4 concernent le chauffage, la ventilation, le rafraîchissement, le désenfumage, la plomberie et la synthèse du marché de travaux de rénovation de la salle d?accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard (Paris VIe) et des locaux techniques associés. | 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation | 470 443 € |
| 5 | Les prestations du lot n° 5 concernent les menuiseries extérieures du marché de travaux de rénovation de la salle d?accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard (Paris VIe) et des locaux techniques associés. | 45421000 Travaux de menuiserie | 895 000 € |
Critères d'attribution
| Type | Critère | Pondération |
|---|---|---|
| — | ? valeur technique | 60% |
| — | o qualité de la méthodologie | 50% |
| — | ? prix | 40% |
| — | o cohérence et adéquation des moyens techniques et humains mis en oeuvre pour la réalisation des travaux | 30% |
| — | o qualité des produits ou matériaux proposés | 15% |
| — | o prise en compte des impératifs liés au développement durable | 5% |
Conditions de participation
- La détention des certificats professionnels listés à l'article 5.2.1 du règlement de la consultation constitue pour chaque lot un niveau minimal de capacité au…
- 1) La lettre de candidature et d'habilitation du candidat : imprimé DC12, dûment complété et comportant une adresse électronique valide à laquelle pourra être…
- 6) Une plaquette de présentation générale de l'entreprise indiquant notamment les références générales et les effectifs moyens annuels du candidat pour les…
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-25-3348 | 10 janvier 2025 |
| BOAMP | 25-3348 | 10 janvier 2025 |
Autres marchés de Sénat
Voir l'acheteur →- Papiers reprographiques Publication: 17 octobre 2026
- Petits travaux de peinture réservés au secteur portégé Publication: 13 octobre 2026
- Fourniture, pose, réparation et entretien de stores Publication: 7 octobre 2026
- Gestion du régime de prévoyance des collaborateurs de Sénateurs Publication: 1 octobre 2026
- Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de travaux d’entretien de second œuvre au Palais du Luxembourg, dans ses dépendances,… Publication: 22 septembre 2026
- Concession de service public pour l'exploitation des restaurants du Sénat Publication: 20 août 2026
- Prestations de réservation de transport et d'hébergement Publication: 19 août 2026
- Frigos connectés Publication: 19 août 2026
- Concession du point de restauration du secteur Ouest du Jardin du Luxembourg Publication: 18 août 2026
- Construction d'un bâtiment de bureaux provisoire Publication: 22 juillet 2026
Précédents et suivants de Sénat
- Jardin du Luxembourg - Accord-cadre de remise en état et fourniture de caisses d'orangerie
- Travaux de restauration des façades et couvertures de l'aile Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais du Luxembourg
- Fourniture et pose de menuiseries d'art (Paris VIe)
- Maintenance préventive et corrective des installations du système de sécurité incendie
- Remaniement et extension des réseaux d'eau glacée du Palais du Luxembourg - Mission d'assistance à la maîtrise d'oeuvre
- Organisation d'expositions sur les grilles et dans le Jardin du Luxembourg en 2025 dans le cadre des 150 ans du Sénat - Lot n°4 - Montage,…
Marchés ouverts similaires
- TRAVAUX de Construction d'un équipement de proximité du quartier des Navigateurs ERP 1 & d'un parking public…
- RELANCE (2 lots) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN TIERS-LIEU MULTIACTIVITES INCLUSIF A VILLAINES-SOUS-BOIS : Lot…
- Remplacement et restauration des menuiseries extérieures des bâtiments de l'Institution nationale des Invalid…
- Travaux d'entretien et de grosses réparations d'ETANCHEITE dans les bâtiments du Département de l'Essonne - l…
- Travaux d'infrastructure sur le territoire de Coeur d'Essonne Agglomération
- Travaux d’entretien, de réparation, d’amélioration et d’aménagement des voies, réseaux divers et d’assainisse…
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 3 mars 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Quelle est la valeur estimée de ce marché ?
- La valeur estimée publiée par l'acheteur est de 3 274 450 €.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Sénat (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.