Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation d'un doublet de forages pour l'exploitation de la ressource du dogger
Clôturé.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation d'un doublet de forages pour l'exploitation de la ressource du dogger dans le cadre de la conversion du réseau de chaleur de la régie du chauffage urbain de Fontenay-Sous-Bois a la géothermie profonde (sous-sol). Seuls les candidats déclarés recevables par le Maître d'Ouvrage sont autorisés à participer à la consultation, les critères de sélection des candidatures figurent au règlement de consultation. L'entité adjudicatrice se réserve la faculté de négocier avec le ou les candidats de son choix ou d'attribuer le marché sans négociation.
Critères d'attribution
| Type | Critère | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Les critères retenus pour le jugement des offres et la méthode de pondération figurent au règlement de consultation. | — |
Conditions de participation
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des…
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers…
- Lettre de candidature DC1, déclaration sur l'l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner. Déclaration…
- RGE Ingénierie en Géothermie 10.07 (ou équivalent). Le certificat précité pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles…
Conditions d'exécution
- Le délai d'exécution ne pourra pas dépasser le délai plafonds indiqué dans l'acte d'engagement, l'objectif étant une mise en service des ouvrages au plus tard…
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-24-69484 | 16 juin 2024 |
| TED | 355824-2024 | — |
Autres marchés de La Régie du Chauffage Urbain
Voir l'acheteur →- FOURNITURE STOCKAGE ET TRANSPORT DES TUBAGES EN FIBRE ET SERVICES ASSOCIES Publication: 17 juillet 2026
- FOURNITURE STOCKAGE ET TRANSPORT DE TUBAGES ACIER Publication: 17 juillet 2026
- FORAGE DU DOUBLET GFSB-1 ET GFSB-2, TRAVAUX PREPARATOIRES ET SERVICES INTEGRES Publication: 17 juillet 2026
- TRAVAUX DE RE-CALORIFUGEAGE DE TUYAUTERIE SOUS HAUTE PRESSION Publication: 7 juillet 2026
- Marché de travaux pour la requalification périodique du générateur G4 Publication: 23 juin 2026
- MARCHE PORTANT SUR DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DES INTERVENTIONS EN URGENCE EN CHAUFFERIE ET SOUS-STATIONS Publication: 11 juin 2026
- Accord cadre portant sur la fourniture de matériels et la maintenance d'équipements thermiques, hydrauliques, électriques, chimiques et… Publication: 9 juin 2026
- Marché de travaux pour la requalification périodique du générateur bois « G3 » de 17.4 MW Publication: 14 avril 2026
- Mission de coordination sécurité et protection pour l'adaptation du réseau de la Régie du chauffage urbain à l'intégration d'énergie… Publication: 19 juillet 2025
- Mission de contrôle technique pour l'adaptation du réseau de la Régie du chauffage urbain à l'intégration d'énergie géothermale profonde et… Publication: 18 juillet 2025
Précédents et suivants de La Régie du Chauffage Urbain
- Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation d'un doublet de forages pour l'exploitation de la ressource du dogger
- Travaux de raccordement de cinq sous-stations au sud de l'Avenue de Neuilly à Fontenay-Sous-Bois
- Fourniture, entretien et maintenance de véhicules légers et utilitaires (en location).
- Assistance à caractère technique et juridique à la gestion de la Régie autonome de chauffage urbain.
- Fourniture de matériels et la maintenance d'équipements thermiques, hydrauliques, électriques, chimiques et autres, nécessaires au bon…
- Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'une centrale de géothermie et d'une chaufferie biomasse, et à la mise en oeuvre…
Marchés ouverts similaires
- Vérifications périodiques et réglementaires des bâtiments et équipements communaux
- Mission d'assistance technique à maîtrise d’ouvrage (AMOT) pour l’accompagnement du mandataire dans le cadre…
- Missions de contrôle technique pour diverses opérations de construction de la ville de Colombes
- Restructuration et de Construction neuve du lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie (78)
- Mission d’assistance technique en matière de qualité environnementale dans le cadre de l’opération de restruc…
- MISSIONS DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES, DE DETECTION/GEO-DETECTION/GEOLOCALISATION DE RESEAUX ET DE RELEVES F…
Questions fréquentes
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est La Régie du Chauffage Urbain (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.