Renovación de Redes y Pavimentación de las calles Empedrada y Concejo.

Importes y cifras

Qué se contrata

El proyecto renueva las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público, y repone los pavimentos de dos vías urbanas de Toro, con el fin de crear itinerarios peatonales accesibles. En la calle Empedrada (354 m²), la plataforma será única y compartida con vehículos, con empedrado de cuarcita y losas de granito en los itinerarios peatonales. En la calle Concejo y su plaza (595 m²), se combinarán losas de granito gris en los itinerarios, adoquines de granito rubio en el resto de superficies y rigolas de granito. Las tuberías de abastecimiento se sustituirán por fundición de 80 mm y el colector de saneamiento por PVC de 315 mm.

Los cableados aéreos de fachada se soterrarán en canalizaciones de PVC con arquetas. Se instalarán hidrantes cada 200 m y bocas de riego cada 50 m. El plazo de ejecución previsto es de seis meses. El contratista deberá tener clasificación de grupo G, subgrupo 6, categoría 3 como propuesta de solvencia. Se aplicará revisión de precios mediante la fórmula polinómica 382.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Construcción plaza de la Iglesia — plazo hasta el 05/11/2026
• Construcción balsas de acumulación de agua en varios municipios de la provincia de Zamora, la actuación está… — plazo hasta el 05/11/2026
• Ejecución de Edificio social en la localidad de La Tuda, anejo de Pereruela — plazo hasta el 11/11/2026
• El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras de acondicionamiento y reforma del parque infantil mun… — plazo hasta el 06/11/2026
• Ampliación de local culturan en Pinilla de Fermoselle — plazo hasta el 06/11/2026
• Obras de Rehabilitación del firme de la Avenida de León en Benavente — plazo hasta el 04/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Zamora →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Clausula 13

Solvencia técnica

Técnicos o unidades técnicas: Clausula 13
Trabajos realizados

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 5,0 % en las 62 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Toro y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. ESTEJOSAN S.L. ha ganado 4 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Toro. Se adjudicó 42 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• La actuación objeto de la presente inversión consiste en la urbanización y ordenación de espacios públicos en la Plaza de Santa Marina y su entorno inmediato, en el municipio de Toro (Zamora), incluyendo la pavimentación de la zona central de la plaza y la integración de acerados en la calle Sol, junto con la renovación de infraestructuras urbanas asociadas.
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-03
• Contrato de obras, renovación de pavimentos en C/ Doctor Olivares y Plaza de San Julián, Fondo de Cooperación 2026.
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-29
• Contrato de obras Proyecto de nuevo centro de transformación intemperie compacto bajo poste 50 kVA, alimentación a 13,2/20 kV y red de baja tensión
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-16
• El objeto del presente contrato es la ampliación de enterramientos en el cementerio municipal de Toro ya que en la actualidad solo quedan pocas unidades de nichos y columbarios disponibles y dado el incremento de la demanda de unidades de enterramiento y la necesidad de reorganizar el espacio disponible, se ha proyectado la ampliación del cuartel de San Atilano.
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-07
• Organización, realización y desarrollo de festejos taurinos con motivo de las ferias y fiestas de San Agustín , en Toro.
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-17

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Toro

• reparación y mantenimiento de la cubierta del edificio sito en Calle de la Concepción número 1, Palacio de los Condes de Requena, — 07/10/2025
• Adecuación de los parques infantiles de San Francisco, Tagarabuena y el Canto de toro. ZAMORA — 19/09/2025
• Reurbanizacion de las calles San Lorenzo y Trucos. — 05/09/2025
• Renovación instalaciones deportivas del campo de futbol V CENTENARIO. AMPLIACIÓN VESTUARIOS — 12/08/2025
• Obras de Renovacion de Pavimentos en las calles Cañuelo y San Pedro del Olmo — 05/08/2025
• Renovación de Pavimentación de la calle Santa Catalina de Roncesvalles.FONDO COOPERACIÓN 2024 — 22/07/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Renovación de pavimentos en calle Santa Catalina de Roncesvalles. — Alcaldía del Ayuntamiento de Toro
  Adjudicada a ICR CONSTRUCCION Y SOSTENIBILIDAD S.L. por 161.727 € (baja del 7,5 %) · 2024-10-14
• Renovación pavimentación en varias calles del municipio — Alcaldía del Ayuntamiento de Torres de la Alameda
  Adjudicada a PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. por 612.721 € (baja del 27,5 %) · 2025-03-28
• Renovación de Redes y Pavimentación de la calle Toriles y Crta Cariñena de Encinacorba — Alcalde del Ayuntamiento de Encinacorba · 2026-07-07
• Renovación de redes y pavimentación — Alcaldía del Ayuntamiento de Ólvega
  Adjudicada a HORMISORIA, S.L. por 160.341 € (baja del 3,5 %) · 2025-10-09
• El mantenimiento de diversos caminos rurales en el Termino Municipal de Toro en el que se prevé realizar el r… — Alcaldía del Ayuntamiento de Toro
  Adjudicada a REPOBLACIONES PERSONAT SL por 40.661 € (baja del 18,0 %) · 2024-02-22

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Toro (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ESTEJOSAN S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 214.122 € y el presupuesto base de licitación asciende a 259.088 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Zamora.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Zamora
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de asfaltado