Contrato de obras Proyecto de nuevo centro de transformación intemperie compacto bajo poste 50 kVA, alimentación a 13,2/20 kV y red de baja tensión

Importes y cifras

Qué se contrata

La construcción de un centro de transformación compacto a la intemperie, bajo poste, con potencia inicial de 50 kVA (ampliable hasta 250 kVA), para suministrar electricidad a tres abonados municipales: Parque de Bomberos, Centro de acogida de animales y Punto Limpio, con una potencia total prevista de 26,50 kW.

La obra incluye una línea aérea de 13,2/20 kV de unos 74 m desde el apoyo existente nº 7058 hasta un nuevo apoyo metálico nº 1, con paso a subterráneo, seccionadores, fusibles y medidas de protección de avifauna, así como el desmontaje de unos 45 m de línea sin servicio.

El centro de transformación se instalará sobre terrenos de la parcela del Punto Limpio, con interconexión de media tensión mediante cable HEPRZ1 de 3(1x50) mm² de aluminio y transformador TC-50/24/20-13,2, con cuadro de baja tensión de tres salidas de 400 A y equipos de telegestión y telemedida.

La red de baja tensión comprende una canalización de unos 2 m hasta una arqueta y un cable XZ1 de 3(1x240)+1x150 mm² de aluminio de unos 6 m hasta una centralización de contadores para tres posiciones más una reserva. Se incluyen también el sistema de puesta a tierra, la acera perimetral del centro y la señalización de seguridad.

Se ejecuta en un único conjunto de obra, sin lotes. El presupuesto base de licitación asciende a 55.571,54 € sin IVA.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contratación de las obras de ejecución de la adecuación del tramo urbano del arroyo de Arquillinos (Zamora). — plazo hasta el 12/11/2026
• Adecuación del vestíbulo y otros espacios de la entrada en la Residencia Virgen del Canto de Toro. — plazo hasta el 12/11/2026
• DIP-ZA-RICOBAYO DE ALBA. Rehabilitación de inmueble para vivienda en alquiler social en la Carretera Alcañice… — plazo hasta el 10/11/2026
• Contrato de obra de la variante sobre el FFCC en el PK 7+750 de la Carretera ZA-P-1405. T.M. La Hiniesta. — plazo hasta el 30/10/2026
• edificio de usos multiples — plazo hasta el 13/11/2026
• Construcción plaza de la Iglesia — plazo hasta el 05/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Zamora →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Conforme al Anexo I del PCAP, Cuadro Resumen, apartado 16, la Solvencia Económica y Financiera se acreditará mediante la cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido…

Solvencia técnica

Otros: Conforme al Anexo I, Cuadro Resumen, apartado 16, la Solvencia Técnica o profesional de los empresarios, se acreditará mediante la relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,0 % en las 62 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Toro y del 17,9 % en el grupo CPV 3117. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 54 días después de su publicación.

Modificaciones del contrato

Importes sin IVA.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Conforme al Apartado 22 del Anexo I-Cuadro Resumen del PCAP

Publicaciones oficiales

• La actuación objeto de la presente inversión consiste en la urbanización y ordenación de espacios públicos en la Plaza de Santa Marina y su entorno inmediato, en el municipio de Toro (Zamora), incluyendo la pavimentación de la zona central de la plaza y la integración de acerados en la calle Sol, junto con la renovación de infraestructuras urbanas asociadas.
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-03
• Contrato de obras, renovación de pavimentos en C/ Doctor Olivares y Plaza de San Julián, Fondo de Cooperación 2026.
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-29
• El objeto del presente contrato es la ampliación de enterramientos en el cementerio municipal de Toro ya que en la actualidad solo quedan pocas unidades de nichos y columbarios disponibles y dado el incremento de la demanda de unidades de enterramiento y la necesidad de reorganizar el espacio disponible, se ha proyectado la ampliación del cuartel de San Atilano.
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-07
• Organización, realización y desarrollo de festejos taurinos con motivo de las ferias y fiestas de San Agustín , en Toro.
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-17
• El objeto del presente contrato es la reforma de los vestuarios de la piscina municipal de verano
  Evaluación
  Publicada: 2025-11-17

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Toro

• Refuerzo y renovación de firmes en Toro. — 11/11/2025
• reparación y mantenimiento de la cubierta del edificio sito en Calle de la Concepción número 1, Palacio de los Condes de Requena, — 07/10/2025
• Adecuación de los parques infantiles de San Francisco, Tagarabuena y el Canto de toro. ZAMORA — 19/09/2025

Licitaciones similares y su resultado

• El objeto del contrato es la ejecución de las obras para la instalación de un nuevo centro de transformación… — Alcaldía del Ayuntamiento de Caudete
  Adjudicada a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. por 153.466 € (baja del 4,5 %) · 2024-10-30
• Contrato de obras e instalación de línea aérea de media tensión y reforma y ampliación de centro de transform… — Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera
  Adjudicada a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. por 57.273 € (baja del 0,1 %) · 2024-05-07
• Obras de ejecución de un Centro de transformación de 630 kVA de 13,2/ 0,42 kV., así como su línea subterránea… — Ayuntamiento de Durango-Alcaldía
  Adjudicada a TECUNI, S.A. por 210.382 € (baja del 26,3 %)
• Contrato de obras, mediante el procedimiento de emergencia, para la instalación eléctrica consistente en Líne… — Alcaldia del Ayuntamiento de Estepa
  Adjudicada a ELECTRIFICACIONES DIEGO MARIN, S.L. · 2026-05-19
• Instalación de un nuevo centro de seccionamiento a modo de ampliación/modificación de las instalaciones actua… — Alcaldía del Ayuntamiento de Villadangos del Páramo
  Adjudicada a SANFER INSTALACIONES Y MONTAJES, S.L. por 53.443 € (baja del 11,0 %) · 2024-07-02
• Centro de Transformación Intemperie Compacto 50 KVA (CTIC BAJO POSTE) y Red Subterránea de Baja Tensión desti… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena
  Adjudicada a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. por 68.269 € (baja del 0,3 %) · 2025-10-06

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Toro (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a MONCEME, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 55.572 € y el presupuesto base de licitación asciende a 67.242 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Zamora.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Zamora
• Licitaciones de transformadores
• Licitaciones de mantenimiento eléctrico
• Licitaciones de alumbrado público