Rehabilitación y Reforma de la Casa de Huéspedes en el Municipio de Tharsis, según proyecto de obra redactado por el Arquitecto D. Juan Manuel Becerril Domínguez

Importes y cifras

Qué se contrata

Las obras para rehabilitar el ala este de la Casa de Huéspedes de Tharsis, Bien de Interés Cultural situado en el barrio de Pueblo Nuevo, que está compuesta por 5 habitaciones con baño independiente, hall, recepción y sala de estar. Las obras se ejecutarán en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Territorio Minero», financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Las actuaciones incluyen el desmontado y reposición del faldón de cubierta del hall con tablazón de pino Flandes machihembrado y teja igual a la existente, la reparación y sustitución de carpinterías exteriores e interiores de madera iguales a las originales, y la renovación de la instalación eléctrica, de iluminación y de telecomunicaciones.

También comprenden la prueba de estanqueidad de las redes de abastecimiento y saneamiento, la incorporación de sanitarios, la reparación de humedades con mortero hidrófugo y pintura al silicato, la sustitución de solería de terrazo por mármol en el borde del hall, la reparación de chimeneas interiores, la elevación del acceso para mejorar la accesibilidad, el aislamiento del forjado de cubierta y la preinstalación de aire acondicionado.

El plazo de ejecución es de 3 meses desde el acta de comprobación del replanteo. No se exige clasificación empresarial ni solvencia económica, financiera, técnica o profesional.

Los criterios de adjudicación son la oferta económica, con hasta 80 puntos mediante fórmula no lineal; el plazo de ejecución, con hasta 10 puntos (5 por cada quincena menos, hasta un máximo de 10); y el plazo de garantía, con hasta 10 puntos (5 o 10 según se amplíen los plazos de la LOE).

Como condición especial de ejecución, se exige que al menos el 20% de los trabajadores empleados sean fijos.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de renaturalización y ordenación de espacio público entorno calle Los Emires de Huelva. — plazo hasta el 09/11/2026
• contrato de obras de mejora de la calle Noria en Santa Bárbara de Casa — plazo hasta el 06/11/2026
• Ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de Urbanización de la calle transversal a calle Cartuja. F… — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato de Obras para La Intervención en los Espacios Libres de la Casa del Médico — plazo hasta el 09/11/2026
• Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuela… — plazo hasta el 09/11/2026
• contrato de obras de urbanización mediante obras ordinarias — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Huelva →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,1 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 13,9 % en las 821 adjudicaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 2 ofertas, de 152.050 € a 15.325.638 €. CONSTRUCCIONES Y OBRAS ISOCON SL ha ganado 10 licitaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva. Se adjudicó 42 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Ver PCAP apartado 15 Condiciones Especiales de Ejecución

Publicaciones oficiales

• Obras de decuación de reforma de infraestructura en espacio vinculado al Geoparque. Creación de oficina técnica y sede del Geoparque Transfronterizo Huelva - Alentejo en Rosal de la Frontera (Huelva).
  Publicada
  Publicada: 2026-11-03
• Enajenación de ganado porcino reproductor de raza ibérica propiedad de esta Diputación de Huelva en 85 Lotes
  Publicada
  Publicada: 2026-10-29
• Instalación de Baja Tensión para la nave de Tratamiento de Enseres y Voluminosos del CTRNP de Villarrasa.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-28
• Contrato de obras de mejora de la eficiencia energética y de reducción de la contaminación lumínica en las instalaciones municipales de alumbrado exterior de municipios menores de 5000 habitantes (Villalba del Alcor - Higuera de la Sierra - Cumbres Mayores).
  Anuncio Previo
  Publicada: 2026-10-20
• Contrato de Obras para la sustitución de equipamiento municipal: piscina infantil y edificio anexo, en Villalba del Alcor (Huelva)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19

Anteriores y posteriores de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva

• Contrato Mixto de Servicios de Desarrollo de Contenidos Digitales y Portal Web y de Suministro de Equipamiento Tecnológico para la Reproducción de contenidos. — 03/02/2026
• Proyecto de ejecución de cuatro locales comerciales en Jabugo, Huelva dentro del Plan de asistencia y cooperación económica de Tu Diputación Invierte. — 30/01/2026
• Contratato de servicio de alquiler de vehículo industrial de tipo anfibio con conductor para acceder a las zonas de la marisma mareal inundadas de la Provincia de Huelva. — 29/01/2026
• Contrato de Servicios sobre la Contratación de actividades preventivas de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicología aplicada y vigilancia de la salud de los trabajadores con un Servicio de Prevención Ajeno. — 29/01/2026
• Ejecución de las obras para la reforma interior de un edificio municipal situado en la Plaza de la Quebrada n.º 2 de Zufre, para la redistribución de los espacios, tanto en la planta baja como en la primera planta, contemplando la integración de las nuevas instalaciones requeridas para garantizar un correcto suministro a las áreas resultantes. — 28/01/2026
• Servicio de recogida, transporte, gestión y eliminación de residuos biosanitarios de los centros Comarcales de Drogodependencias y adicciones de Bollullos Par del Condado y Lepe, y el Centro Provincial de Huelva, pertenecientes al Servicio Provincial de Drogodependencias y Adiciones de Huelva. — 20/01/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Rehabilitación y Reforma del Museo Minero de Tharsis (Huelva) — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y OBRAS ISOCON SL por 286.990 € (baja del 3,5 %) · 2026-03-23
• Obras de Reforma del Pabellón Las Acacias del Complejo Vistalegre de la Diputación de Huelva, conforme al pr… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a GESTION DE VIVIENDAS VERA CRUZ, S.L. por 312.397 € (baja del 5,5 %) · 2024-05-30
• Ejecución de las obras para la rehabilitación del edificio existente en Plaza de España, no. 5oA, Hinojos, Hu… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES PEROLANCH, SLU por 245.728 € · 2026-09-14
• Contrato de obras de rehabilitación de edifico existente en Plaza de España, nº. 5º a, Hinojos, Huelva, en el… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva · 2026-02-23
• Reforma de una edificación para la introducción dentro de la misma de los vestuarios del personal al servicio… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y OBRAS ISOCON SL por 99.880 € (baja del 14,6 %) · 2024-06-25
• Proyecto de rehabilitación del pabellón del complejo polideportivo municipal Antonio Vázquez Marín. Plan de a… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a IBEROSPORT INNOVACIÓN Y EQUIPAMIENTOS S.L. por 204.944 € (baja del 15,7 %) · 2026-06-18

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES Y OBRAS ISOCON SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 160.256 € y el presupuesto base de licitación asciende a 193.910 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Huelva.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Huelva