Rehabilitación y Reforma del Museo Minero de Tharsis (Huelva)

Importes y cifras

Qué se contrata

Las obras para rehabilitar y reformar el antiguo hospital minero (casa del médico, 1947, Bien de Interés Cultural), el hangar ferroviario y el patio del Museo Minero de Tharsis, con una superficie construida de 692,81 m². Las actuaciones incluyen la sustitución completa de la cubierta de tejas con nuevos faldones, la demolición de un forjado intermedio, la ejecución de rampas de accesibilidad interior y exterior, la sustitución de carpinterías y la nueva solería con recuperación del damero del hall. En el hangar se sustituirán luminarias y motores de ventanas de cubierta, y en el patio se abrirá un hueco para puerta corredera de vehículos.

Se reparará también la locomotora Ruston 48DS y el vagón Trolley. El contrato no se divide en lotes.

El presupuesto de licitación asciende a 359.706,94 € con IVA incluido (297.278,46 € sin IVA). El plazo de ejecución es de cinco meses desde el acta de replanteo.

Para presentarse no es exigible clasificación, al ser el presupuesto inferior a 500.000 €. La solvencia económica se acredita con un volumen anual de negocios igual o superior al valor estimado del contrato, y la técnica mediante declaración del personal técnico y organismos disponibles para la ejecución.

Los criterios de adjudicación son: oferta económica, hasta 70 puntos, mediante fórmula no lineal; plazo de ejecución, hasta 20 puntos (5 por quincena reducida); y plazo de garantía, hasta 10 puntos.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• 2182/2026 "Obras del proyecto constructivo de renovación, reposición y mejora en la red municipal de saneamie… — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de rehabilitación de 4 edificios municipales: Casa de los Tirado, Teatro España, Casa de la Música y Ca… — plazo hasta el 16/11/2026
• Obras Proyecto de renovación y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado público e… — plazo hasta el 23/11/2026
• Contratación de las obras de ejecución de revestimiento cerámico del muro y los edificios anexos de la Plaza… — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato mixto de elaboración de Proyecto y ejecución de Obra de Construcción de un nuevo Campo de Futbol 7 e… — plazo hasta el 09/11/2026
• Obras para el asfaltado de varios caminos rurales del término municipal de Moguer. Dividiéndose el presente c… — plazo hasta el 11/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Huelva →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: -Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos VER APARTADO 8 PCAP

Solvencia técnica

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales: VER APARTADO 8 PCAP - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 3,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 13,9 % en las 821 adjudicaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta. CONSTRUCCIONES Y OBRAS ISOCON SL ha ganado 10 licitaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva. Se adjudicó 48 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Combatir el paro: Se establece como condiciones especiales de ejecución del contrato, a los efectos del artículo 202.2 de la LCSP, las relativas a combatir el paro y garantizar la seguridad y la protección de la…

Publicaciones oficiales

• Obras de decuación de reforma de infraestructura en espacio vinculado al Geoparque. Creación de oficina técnica y sede del Geoparque Transfronterizo Huelva - Alentejo en Rosal de la Frontera (Huelva).
  Publicada
  Publicada: 2026-11-03
• Enajenación de ganado porcino reproductor de raza ibérica propiedad de esta Diputación de Huelva en 85 Lotes
  Publicada
  Publicada: 2026-10-29
• Instalación de Baja Tensión para la nave de Tratamiento de Enseres y Voluminosos del CTRNP de Villarrasa.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-28
• Contrato de obras de mejora de la eficiencia energética y de reducción de la contaminación lumínica en las instalaciones municipales de alumbrado exterior de municipios menores de 5000 habitantes (Villalba del Alcor - Higuera de la Sierra - Cumbres Mayores).
  Anuncio Previo
  Publicada: 2026-10-20
• Contrato de Obras para la sustitución de equipamiento municipal: piscina infantil y edificio anexo, en Villalba del Alcor (Huelva)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19

Anteriores y posteriores de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva

• Contrato de Servicio Ciberseguridad Avanzada: Detección y Respuesta Gestionada (XDR) mediante plataforma tecnológica para la Excma. Diputación Provincial de Huelva / Municipios — 04/02/2026
• Proyecto básico y de ejecución de rehabiliatción del conjunto bodeguero,las carrrionas, para la creación de un centro de exposiciones y congresos, situado en la c/ Reyes Católicos n.º 1 en el municipio Bollullos par del ConDado, provincia de Huelva. Plan de Asistencia y Cooperación Económica de tuDdiputación Invierte — 04/02/2026
• Contrato de obras necesarias para la reforma total de la cubierta y la adecuación parcial de la planta alta del Edificio Municipal ubicado en Cortegana, en la Calle Carmen 8, para que albergue las futura Oficina Comarcal que la Excma. Diputación Provincial de Huelva pretende emplazar en la localidad — 04/02/2026
• Contrato de objas de ejecución de los Miradores Astronómicos de Corteconcepción y Valdelarco. — 03/02/2026
• Contrato Mixto de Servicios de Desarrollo de Contenidos Digitales y Portal Web y de Suministro de Equipamiento Tecnológico para la Reproducción de contenidos. — 03/02/2026
• Proyecto de ejecución de cuatro locales comerciales en Jabugo, Huelva dentro del Plan de asistencia y cooperación económica de Tu Diputación Invierte. — 30/01/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Rehabilitación y Reforma de la Casa de Huéspedes en el Municipio de Tharsis, según proyecto de obra redactado… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y OBRAS ISOCON SL por 152.050 € (baja del 5,1 %) · 2026-03-12
• Ampliación y reforma puntual del edificio Galería Comercial Beturia. — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva · 2026-02-25

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES Y OBRAS ISOCON SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 297.278 € y el presupuesto base de licitación asciende a 359.707 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Huelva.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Huelva