Ejecución de las obras para la rehabilitación del edificio existente en Plaza de España, no. 5oA, Hinojos, Huelva, enmarcado dentro del Plan de Asistencia y Coordinación Económica, "Tu Diputación Invierte",

Importes y cifras

Qué se contrata

Las obras de adecuación de un edificio existente en la Plaza de España nº5(A) de Hinojos para implantar un espacio polivalente, con una zona de acceso y recepción y un núcleo de aseos. Las actuaciones consisten en la sustitución de la cubierta manteniendo su configuración actual, el picado y saneado de los muros, el cegado de los huecos en las medianeras y la ampliación de los huecos de fachada para mejorar la iluminación natural. Los trabajos se ajustarán al proyecto de rehabilitación redactado por la arquitecta Rocío Castilla Moya, visado el 2 de junio de 2025.

El contrato no se divide en lotes, al considerarse que las actuaciones son consecutivas y dependientes entre sí. El presupuesto base de licitación, IVA incluido, asciende a 297.452,44 €, siendo el valor estimado de 245.828,46 € sin IVA. La financiación corre a cargo de fondos propios, con cargo al programa TDI línea 1.

El plazo de ejecución de las obras, desde la firma del acta de comprobación del replanteo, será de 166 días. El plazo de garantía propuesto es de un año.

Para la solvencia económica, el volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos de 368.742,69 €. Para la solvencia técnica, se exige una relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años, con certificados de buena ejecución, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 245.828,46 €, con códigos CPV que comiencen por 452. Se recomienda la clasificación de grupo C, subgrupo 2, categoría 2.

Los criterios de adjudicación valoran la oferta económica hasta 70 puntos, la adscripción de un jefe de obra con titulación de arquitecto o arquitecto técnico hasta 20 puntos y el incremento del plazo de garantía hasta 10 puntos.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• 2182/2026 "Obras del proyecto constructivo de renovación, reposición y mejora en la red municipal de saneamie… — plazo hasta el 19/11/2026
• Suministros y servicios relativos a materiales de las obras del PFEA 2026 — plazo hasta el 13/11/2026
• El objeto del contrato consistirá en la ejecución de las obras de renovación del pavimento y cerramiento del… — plazo hasta el 19/11/2026
• El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras definidas en el PROYECTO DE MEJORA DE CAMINO ENT… — plazo hasta el 25/11/2026
• Suministro y montaje de carpintería de acero para la obra del Archivo Histórico Provincial de Huelva situada… — plazo hasta el 27/11/2026
• Obras correspondientes al Proyecto de Reparación de daños en la Cubierta del Edificio Galeón, en la Avenida d… — plazo hasta el 20/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Huelva →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 13,7 % en las 824 adjudicaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibió una sola oferta.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• El objeto del contrato es la licitación para el suministro de Mobiliario de Oficina, con destino a los diferentes Servicios y dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
  Publicada
  Publicada: 2026-11-06
• Obras de decuación de reforma de infraestructura en espacio vinculado al Geoparque. Creación de oficina técnica y sede del Geoparque Transfronterizo Huelva - Alentejo en Rosal de la Frontera (Huelva).
  Publicada
  Publicada: 2026-11-03
• Enajenación de ganado porcino reproductor de raza ibérica propiedad de esta Diputación de Huelva en 85 Lotes
  Publicada
  Publicada: 2026-10-29
• Instalación de Baja Tensión para la nave de Tratamiento de Enseres y Voluminosos del CTRNP de Villarrasa.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-28
• Contrato de obras de mejora de la eficiencia energética y de reducción de la contaminación lumínica en las instalaciones municipales de alumbrado exterior de municipios menores de 5000 habitantes (Villalba del Alcor - Higuera de la Sierra - Cumbres Mayores).
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20

Anteriores y posteriores de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva

• Contrato de Obras para la sustitución de equipamiento municipal: piscina infantil y edificio anexo, en Villalba del Alcor (Huelva) — 19/10/2026
• Contrato de obras necesarias para la reforma total de la cubierta y la adecuación parcial de la planta alta del Edificio Municipal ubicado en Cortegana, en la Calle Carmen 8, para que albergue las futura Oficina Comarcal que la Excma. Diputación Provincial de Huelva pretende emplazar en la localidad — 19/10/2026
• Servicio de Prevención Ajeno para la Vigilancia de la Salud del Personal de las Obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2026 — 29/09/2026
• Reforma de la Piscina Municipal de Sta. Olalla del Cala, Plan de Asistencia y Cooperación Económica "TDI" — 18/09/2026
• Contrato de obras relativo al proyecto de modernización y mejora de la accesibilidad de los acerados de la Avda. San Juan Bosco y calzada colindante en la Palma del Condado (Huelva) (Exp. 2025/CMY_03/000085), enmarcado dentro del Plan de Asistencia y Coordinación Económica, Tu Diputación Invierte — 16/09/2026
• Adquisición de dieciséis todoterrenos pick-ups. — 16/09/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de rehabilitación de edifico existente en Plaza de España, nº. 5º a, Hinojos, Huelva, en el… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva · 2026-02-23
• Proyecto de rehabilitación del pabellón del complejo polideportivo municipal Antonio Vázquez Marín. Plan de a… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a IBEROSPORT INNOVACIÓN Y EQUIPAMIENTOS S.L. por 204.944 € (baja del 15,7 %) · 2026-06-18
• Ejecución de las obra de adecuación del edificio de Hacienda de la Diputación Provincial de Huelva en Aracena… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y OBRAS ISOCON SL por 126.900 € (baja del 10,3 %) · 2024-06-11
• Contrato de obras de arreglo de la C/Sevilla (entre la C/José Morón y la C/Málaga), El Campillo, Huelva, dent… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a NECAREZ DE OBRAS SL por 220.740 € (baja del 7,1 %) · 2026-08-19
• Contrato de obras relativo a la ejecución del Proyecto de acceso al Municipio de Manzanilla, en la provincia… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a UC10, S.A.U. por 271.077 € (baja del 5,2 %) · 2026-06-30
• Contrato de obras pra la ejecución de aparcamientos en superfie en Avda. Humilladero de la Cinta, Barrio de C… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MÁLAGA, SL por 243.654 € (baja del 4,0 %) · 2026-04-15

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES PEROLANCH, SLU.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 245.828 € y el presupuesto base de licitación asciende a 297.452 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Huelva.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Huelva