Proyecto "Restauración de áreas degradadas en Valderredible (EJE 1.1 PST Valderredible)".

Importes y cifras

Qué se contrata

La restauración ambiental de una antigua escombrera en Polientes, en una parcela de 1,1193 hectáreas en el entorno del río Ebro, con el fin de eliminar residuos, estabilizar el terreno y devolverle un aspecto natural integrado con su entorno.

Los trabajos comprenden la excavación de unos 3 metros de espesor en la plataforma superior donde se acumulan los residuos, sobre una superficie de 8.400 metros cuadrados repartida en dos zonas. Los materiales se clasifican en inertes (áridos y tierras), restos de madera y vegetales, y residuos no admisibles. Se estima una cantidad de 75 toneladas de mezcla de plásticos y metales, y se realiza un tratamiento específico para el fibrocemento. Los inertes se reutilizan en el relleno y la nueva topografía, mientras que los residuos no admisibles se transportan a gestor autorizado.

Se prevé la ejecución de tratamientos selvícolas en la masa arbolada del norte, con desbroce, clareo y poda hasta 4 metros de altura, y el apeo de los árboles quemados o secos. Los restos vegetales se trituran in situ para incorporar materia orgánica al suelo.

En la fase final se plantará pino silvestre en marco de 2,50 x 2,50 metros, con 1.333 plantas por hectárea, y se sembrará una mezcla de gramíneas a razón de 30 gramos por metro cuadrado. Se colocarán escollera en los dos accesos para impedir el paso de vehículos y carteles informativos de clausura y de financiación europea.

El plazo de ejecución es de cuatro meses, con un plazo de garantía de doce meses. Se requiere autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro por encontrarse la actuación en zona de policía. El presupuesto de ejecución material es de 38.840,83 euros y el valor estimado del contrato de 46.220,59 euros.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Ejecución de nueva vía y electrificación en la estación de Bezana (Cantabria) de la linea 770 Santander- Ovie… — plazo hasta el 24/11/2026
• OC-S-26003; 54.681/26 Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-623 entre los P.K. 92+960 al 147… — plazo hasta el 10/11/2026
• Concesión de obras para la redacción del proyecto, financiación, construcción, conservación y explotación de… — plazo hasta el 30/11/2026
• Adecuación parcial del CEIP Eugenio Perojo para aula infantil de 1 año — plazo hasta el 30/10/2026
• Ejecución de las obras del proyecto de construcción del soterramiento de la línea de ancho métrico en Torrela… — plazo hasta el 01/12/2026
• Contratación del servicio de montaje, desmontaje y alquiler de andamios en las instalaciones de Ensa — plazo hasta el 03/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cantabria →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 0,7 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 3,7 % en las 36 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta. QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. ha ganado 4 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible. Se adjudicó 17 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto de Urbanización y asfaltado de varios viales en Castrillo de Valdelomar, Espinosa de Bricia, San Cristóbal del Monte y San Andrés de Valdelomar (Ayuntamiento de Valderredible)".
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-18
• enajenación mediante subasta, del aprovechamiento maderable, en el monte de utilidad pública “ El Matorral" , N. º 268, en el término municipal de Valderredible (Cantabria)
  Publicada
  Publicada: 2026-06-03
• Contrato de suministros "Valderredible. Destino turístico inteligente. Pantalla turística inteligente (EJE 3.18 PST Valderredible)".
  Adjudicada
  Publicada: 2026-04-28
• Contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto de Urbanización y Hormigonado de zonas en Polientes, Arroyuelos y Cejancas (Ayuntamiento de Valderredible)".
  Adjudicada
  Publicada: 2026-04-22
• Contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto de Urbanización y asfaltado de varios viales en Castrillo de Valdelomar, Espinosa de Bricia, San Cristóbal del Monte y San Andrés de Valdelomar (Ayuntamiento de Valderredible)".
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-20

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible

• Contrato de obras de ejecución del Proyecto de Red de vías ciclables. "Vía ciclista del románico" (075) 100% — 24/10/2025
• Contrato de obras "Energía solar fotovoltaica. Impulso a las energías renovables (029) 100% (EJE 2.13 PST Valderredible)". — 22/10/2025
• Contrato de obras "Puesta en valor del patrimonio etnográfico (EJE 4.23 PST Valderredible)". — 17/10/2025
• Obras de mejora de centros comunitarios de Espinosa de Bricia — 09/09/2025
• Contrato de obras “Senda peatonal entre Villanueva de la Nía y Susilla (075) 100% (EJE 2.11 PST Valderredible)” — 11/08/2025
• Contrato de obras "Recuperación de red de caminos históricos (075) 100% (EJE 2.10 PST Valderredible)". — 18/07/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras "Acondicionamiento y naturalización del parque fluvial de la Presa (050) 40% (EJE 1.4 PST V… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible
  Adjudicada a QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. por 67.855 € · 2026-03-27
• Contrato de obras "Señalización de rutas y senderos de montaña (050) 40% (EJE 1.3 PST Valderredible)". — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible
  Adjudicada a KUUK INGENIERÍA Y NATURALEZA, S.L. por 54.495 € (baja del 21,4 %) · 2026-03-27
• Contrato de obras "Parque medioambiental en Villanueva de la Nía (050) 40% (EJE 1.5 PST Valderredible)". — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible
  Adjudicada a QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. por 35.950 € (baja del 18,6 %) · 2025-12-03
• Contrato de obras "Área de interpretación y recepción de visitantes de los Cañones del Ebro (050) 40% (EJE 1.… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible
  Adjudicada a Millán IC Multiservicios Norte por 70.577 € (baja del 10,0 %) · 2025-12-18
• Contrato de obras "Turismo astronómico (EJE 4.26 PST Valderredible)". — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible
  Adjudicada a QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. por 34.613 € · 2026-03-27

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 46.221 € y el presupuesto base de licitación asciende a 55.927 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cantabria