Contrato de obras de ejecución del Proyecto de Red de vías ciclables. "Vía ciclista del románico" (075) 100%

Importes y cifras

Qué se contrata

El acondicionamiento de caminos existentes entre Rebollar de Ebro y San Martín de Elines para crear una vía ciclable de 9.920 m de longitud, con prioridad para ciclistas y peatones frente a vehículos a motor. Las actuaciones se realizan sobre caminos consolidados, sin apertura de nuevos trazados.

Se distinguen tres tipologías: ciclocalles en viales de acceso a núcleos, sendas ciclables con tráfico restringido y tramos sobre carreteras autonómicas CA-757 y CA-758, donde solo se instala señalización vertical.

Las obras incluyen bacheos con mezcla bituminosa AC16 SURF 60/70D de 6 cm en zonas de superficie inferior a 6 m², rehabilitación continua en el resto de zonas deterioradas, y una base de zahorra de 120 cm con capa de 5 cm de mezcla en el acceso a la Colegiata de San Martín de Elines. Se ejecutan cunetas de hormigón, obras de drenaje transversal con caño de 300 mm y entradas a fincas en hormigón HA-25. Se instalan aparcabicis de acero inoxidable en Rebollar de Ebro y San Martín de Elines, así como un panel informativo bilingüe en San Martín de Elines, con garantía de 10 años.

El plazo de ejecución es de 8 meses y el periodo de garantía de 1 año desde la recepción. El presupuesto base de licitación sin IVA es de 231.391,18 € y con IVA de 279.983,33 €. No se requiere clasificación del contratista por ser el valor estimado inferior a 500.000 €.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Señalización vial en zonas urbanas del término municipal — plazo hasta el 16/11/2026
• Ejecución de las Obras correspondientes al proyecto de "Construcción de piscinas municipales en Santa María d… — plazo hasta el 16/11/2026
• Obras de ejecución de nueva pista polideportiva en Carandía. — plazo hasta el 16/11/2026
• Proyecto básico y de ejecución de la recuperación externa de la duna del C.E.A.R. de la Federación Española d… — plazo hasta el 23/11/2026
• Contrato de obras correspondientes al proyecto básico y de ejecución de edificio de guarda y patios de manejo… — plazo hasta el 23/11/2026
• Obras de conservación y limpieza de arroyos en los tramos que discurren por suelo urbano en el término munic… — plazo hasta el 01/06/2027

Licitaciones de construcción abiertas en Cantabria →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Según Cláusula K del PCAP

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Según Cláusula K del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 3,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 3,7 % en las 36 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 2 ofertas, de 223.316 € a 229.330 €. Se adjudicó 33 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto de Urbanización y asfaltado de varios viales en Castrillo de Valdelomar, Espinosa de Bricia, San Cristóbal del Monte y San Andrés de Valdelomar (Ayuntamiento de Valderredible)".
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-18
• enajenación mediante subasta, del aprovechamiento maderable, en el monte de utilidad pública “ El Matorral" , N. º 268, en el término municipal de Valderredible (Cantabria)
  Publicada
  Publicada: 2026-06-03
• Contrato de suministros "Valderredible. Destino turístico inteligente. Pantalla turística inteligente (EJE 3.18 PST Valderredible)".
  Adjudicada
  Publicada: 2026-04-28
• Contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto de Urbanización y Hormigonado de zonas en Polientes, Arroyuelos y Cejancas (Ayuntamiento de Valderredible)".
  Adjudicada
  Publicada: 2026-04-22
• Contrato administrativo de obras para la ejecución del Proyecto de Urbanización y asfaltado de varios viales en Castrillo de Valdelomar, Espinosa de Bricia, San Cristóbal del Monte y San Andrés de Valdelomar (Ayuntamiento de Valderredible)".
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-20

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible

• Contrato de obras para la rehabilitación de centros comunitarios en Villota de Elines — 21/11/2025
• Contrato de obras con presupuesto modificado "Senda peatonal entre Villanueva de la Nía y Susilla (075) 100% (EJE 2.11 PST Valderredible)". — 17/11/2025
• Contrato de obras "Parque medioambiental en Villanueva de la Nía (050) 40% (EJE 1.5 PST Valderredible)". — 17/11/2025
• Contrato de obras "Energía solar fotovoltaica. Impulso a las energías renovables (029) 100% (EJE 2.13 PST Valderredible)". — 22/10/2025
• Contrato de obras "Puesta en valor del patrimonio etnográfico (EJE 4.23 PST Valderredible)". — 17/10/2025
• Proyecto "Restauración de áreas degradadas en Valderredible (EJE 1.1 PST Valderredible)". — 23/09/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras "Recuperación de red de caminos históricos (075) 100% (EJE 2.10 PST Valderredible)". — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANIBAL S.L. por 222.400 € (baja del 3,9 %) · 2025-10-10
• Contrato de obras "Señalización de rutas y senderos de montaña (050) 40% (EJE 1.3 PST Valderredible)". — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible
  Adjudicada a KUUK INGENIERÍA Y NATURALEZA, S.L. por 54.495 € (baja del 21,4 %) · 2026-03-27
• Contrato de obras “Senda peatonal entre Villanueva de la Nía y Susilla (075) 100% (EJE 2.11 PST Valderredible… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible · 2025-08-11
• Contrato de ejecución del proyecto de mejora de la ciclabilidad en zonas turísticas en los accesos al Monaste… — Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos
  Adjudicada a RFS OBRAS por 231.441 € (baja del 8,3 %) · 2024-12-29
• Contrato de obras "Área de interpretación y recepción de visitantes de los Cañones del Ebro (050) 40% (EJE 1.… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible
  Adjudicada a Millán IC Multiservicios Norte por 70.577 € (baja del 10,0 %) · 2025-12-18

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valderredible (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 231.391 € y el presupuesto base de licitación asciende a 279.983 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cantabria
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de carreteras
• Licitaciones de conservación de carreteras