Obras relativas al proyecto de urbanización del acceso al Municipio de Cabezas Rubias (Huelva), enmarcado dentro del Plan de Asistencia y Coordinación Económica TuDiputación Invierte

Importes y cifras

Qué se contrata

El contrato ejecuta la urbanización de un espacio vacío en la entrada de Cabezas Rubias para estacionar vehículos y autocaravanas fuera del núcleo urbano. Incluye acerados, pasos peatonales, sendas, zonas verdes, alumbrado sostenible con farolas fotovoltaicas y luminarias LED con sensor de movimiento, y un punto de desagüe y limpieza de aguas grises. Las obras se ajustan al proyecto de urbanización redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

El contrato no se divide en lotes, por considerar que las actuaciones son consecutivas y dependientes entre sí.

El presupuesto base de licitación asciende a 249.551,88 € con IVA, y el valor estimado del contrato, sin IVA, a 206.241,22 €. Se financia con fondos propios.

El plazo de ejecución es de 9 meses desde la fecha fijada en el acta de comprobación de replanteo, y el plazo de garantía propuesto es de un año.

Para la solvencia económica se exige un volumen anual de negocios de al menos 309.361,83 € en el año de mayor volumen de los tres últimos concluidos. La solvencia técnica requiere relación de obras de los cinco últimos años, con importe anual acumulado igual o superior al 100% de la anualidad media del contrato, con códigos CPV 452 y 453. La clasificación recomendada es grupo G, subgrupo 6, categoría 2, aunque no es indispensable por ser el importe inferior a 500.000 €.

Criterios de adjudicación: oferta económica hasta 70 puntos; adscripción de personal técnico competente hasta 20 puntos (10 por adscripción concreta a la obra, 5 por máster en Prevención de Riesgos Laborales de al menos 90 créditos ECTS y 5 por formación en seguridad y salud de al menos 60 horas); e incremento del plazo de garantía hasta 10 puntos (5 por cada año adicional).

Condiciones especiales de ejecución: porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20% y cumplimiento estricto de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato mixto de servicio y suministro para la decoración de la fachada de la sede del Ayuntamiento de Huelv… — plazo hasta el 04/11/2026
• Ejecución de las obras del Plan de Asfaltado 2027. — plazo hasta el 09/11/2026
• Obras de renaturalización y ordenación de espacio público entorno calle Los Emires de Huelva. — plazo hasta el 09/11/2026
• contrato de obras de mejora de la calle Noria en Santa Bárbara de Casa — plazo hasta el 06/11/2026
• Reparación y Rehabilitación de caminos públicos dañados por borrascas en el término municipal de Alájar. — plazo hasta el 05/11/2026
• El presente contrato tiene por objeto la rehabilitación del firme de diversas carreteras provinciales pertene… — plazo hasta el 05/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Huelva →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia técnica

Otros: La acreditación de la Solvencia Técnica o Profesional, Económica y Financiera sólo se realizará por el licitador incluido en la Propuesta de Adjudicación que formule la Mesa de Contratación, siendo…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 14,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 13,9 % en las 819 adjudicaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibieron 5 ofertas, de 175.500 € a 195.706 €. Se adjudicó 140 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Combatir el paro: De conformidad con la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras de mejora de la eficiencia energética y de reducción de la contaminación lumínica en las instalaciones municipales de alumbrado exterior de municipios menores de 5000 habitantes (Villalba del Alcor - Higuera de la Sierra - Cumbres Mayores).
  Anuncio Previo
  Publicada: 2026-10-20
• Contrato de Obras para la sustitución de equipamiento municipal: piscina infantil y edificio anexo, en Villalba del Alcor (Huelva)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19
• Contrato de obras necesarias para la reforma total de la cubierta y la adecuación parcial de la planta alta del Edificio Municipal ubicado en Cortegana, en la Calle Carmen 8, para que albergue las futura Oficina Comarcal que la Excma. Diputación Provincial de Huelva pretende emplazar en la localidad
  Evaluación
  Publicada: 2026-10-19
• Servicio de Prevención Ajeno para la Vigilancia de la Salud del Personal de las Obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2026
  Publicada
  Publicada: 2026-09-29
• Ejecución de las obras para la rehabilitación del edificio existente en Plaza de España, no. 5oA, Hinojos, Huelva, enmarcado dentro del Plan de Asistencia y Coordinación Económica, "Tu Diputación Invierte",
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-24

Anteriores y posteriores de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva

• Ampliación y reforma puntual del edificio Galería Comercial Beturia. — 25/02/2026
• Suministro de equipos informáticos portátiles mediante arrendamiento sin opción a compra (305 Unidades), para la dotación de aulas de capacitación digital en un total de 65 municipios de la provincia de Huelva, financiado en un 82,64% por Fondos Next Generation UE — 25/02/2026
• Concesión administrativa de uso privativo de parte de una parcela de titularidad de la Diputación Provincial de Huelva, sita en Jardín Botánico José Celestino Mutis (Palos de la Frontera, Huelva), calificada de dominio público, para construcción, explotación y gestión de instalación educativo-recreativa. — 23/02/2026
• Contrato de obras de rehabilitación de edifico existente en Plaza de España, nº. 5º a, Hinojos, Huelva, en el marco del plan de asistencia y coordinación económica "Tu Diputación Invierte". — 23/02/2026
• El objeto del presente contrato es la Ejecución de las obras recuperación turística de la Fija en El Campillo para su conversión en vía verde, de conformidad con el Proyecto de Obra de octubre de 2025, redactado por D. Emiliano Martín Domínguez (nº colegiado 21.969). — 20/02/2026
• Servicios de vigilancia entomológica y de diagnosis de cría larvaria. — 19/02/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras relativo a la ejecución del Proyecto de acceso al Municipio de Manzanilla, en la provincia… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a UC10 SAU por 271.077 € (baja del 5,2 %) · 2026-06-30
• Contrato de obras relativo al proyecto de modernización y mejora de la accesibilidad de los acerados de la Av… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a LACONS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. por 231.924 € · 2026-09-14
• Contrato de obras pra la ejecución de aparcamientos en superfie en Avda. Humilladero de la Cinta, Barrio de C… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MÁLAGA, SL por 243.654 € (baja del 4,0 %) · 2026-04-15
• Asistencia técnica para redacción de diversos proyectos constructivos y direcciones facultativas de obras de… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CIVILIZA INGENIERIA SLP por 59.600 € (baja del 9,9 %) · 2026-06-02
• Contrato de obras de arreglo de la C/Sevilla (entre la C/José Morón y la C/Málaga), El Campillo, Huelva, dent… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a NECAREZ DE OBRAS SL por 220.740 € (baja del 7,1 %) · 2026-08-19
• Asistencia técnica de redacción de diversos proyectos constructivos y direcciones facultativas de obras de re… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CIVILIZA INGENIERIA SLP por 100.661 € (baja del 16,0 %) · 2026-06-02

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a DOMBER EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL, SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 206.241 € y el presupuesto base de licitación asciende a 249.552 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Huelva.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Huelva
• Licitaciones de obras de urbanización