El objeto del presente contrato es la Ejecución de las obras recuperación turística de la Fija en El Campillo para su conversión en vía verde, de conformidad con el Proyecto de Obra de octubre de 2025, redactado por D. Emiliano Martín Domínguez (nº colegiado 21.969).

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de obras de recuperación turística de la antigua vía férrea en El Campillo (Huelva), para su transformación en vía verde destinada a infraestructura ciclista y a la adecuación de itinerarios no motorizados. Las obras se ajustan al proyecto de octubre de 2025 y se enmarcan en las actuaciones elegibles de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, con financiación de fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU).

El plazo de ejecución es de 4 meses, contados desde la fecha que se fije en el Acta de Comprobación del replanteo.

El presupuesto base de licitación es de 71.076,25 euros con impuestos, equivalentes a 58.740,70 euros sin impuestos, que coinciden con el valor estimado del contrato. El procedimiento es negociado sin publicidad, por invitación a tres empresas.

Para presentarse se exige capacidad de obrar y no estar incurso en prohibiciones de contratar del artículo 71 de la LCSP. La solvencia técnica se acredita mediante relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, avalada por certificados de buena ejecución. La solvencia económica se acredita con un volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, sea igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato.

Los criterios de adjudicación son el precio, con una ponderación de 75 puntos; el incremento del plazo de garantía, con 10 puntos; y la reducción del plazo de ejecución, con 15 puntos.

Se autoriza la subcontratación parcial de prestaciones accesorias en los términos del artículo 215 de la LCSP.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de renaturalización y ordenación de espacio público entorno calle Los Emires de Huelva. — plazo hasta el 09/11/2026
• contrato de obras de mejora de la calle Noria en Santa Bárbara de Casa — plazo hasta el 06/11/2026
• Ejecución de las obras contempladas en el Proyecto de Urbanización de la calle transversal a calle Cartuja. F… — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato de Obras para La Intervención en los Espacios Libres de la Casa del Médico — plazo hasta el 09/11/2026
• Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuela… — plazo hasta el 09/11/2026
• contrato de obras de urbanización mediante obras ordinarias — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Huelva →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Volumen Anual de Negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos concluidos, pudiendo justificar en el año de mayor volumen que éste es igual o…

Solvencia técnica

Otros: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución VER APARTADO 8 PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 13,9 % en las 821 adjudicaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva y del 9,0 % en el grupo CPV 4522. Se recibió una sola oferta. INGENIERIA DE SUELOS Y EXPLOTACION DE RECURSOS SA ha ganado 3 licitaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva. Se adjudicó 26 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: VER APARTADO 14 PCAP

Publicaciones oficiales

• Obras de decuación de reforma de infraestructura en espacio vinculado al Geoparque. Creación de oficina técnica y sede del Geoparque Transfronterizo Huelva - Alentejo en Rosal de la Frontera (Huelva).
  Publicada
  Publicada: 2026-11-03
• Enajenación de ganado porcino reproductor de raza ibérica propiedad de esta Diputación de Huelva en 85 Lotes
  Publicada
  Publicada: 2026-10-29
• Instalación de Baja Tensión para la nave de Tratamiento de Enseres y Voluminosos del CTRNP de Villarrasa.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-28
• Contrato de obras de mejora de la eficiencia energética y de reducción de la contaminación lumínica en las instalaciones municipales de alumbrado exterior de municipios menores de 5000 habitantes (Villalba del Alcor - Higuera de la Sierra - Cumbres Mayores).
  Anuncio Previo
  Publicada: 2026-10-20
• Contrato de Obras para la sustitución de equipamiento municipal: piscina infantil y edificio anexo, en Villalba del Alcor (Huelva)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19

Anteriores y posteriores de Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva

• Concesión administrativa de uso privativo de parte de una parcela de titularidad de la Diputación Provincial de Huelva, sita en Jardín Botánico José Celestino Mutis (Palos de la Frontera, Huelva), calificada de dominio público, para construcción, explotación y gestión de instalación educativo-recreativa. — 23/02/2026
• Obras relativas al proyecto de urbanización del acceso al Municipio de Cabezas Rubias (Huelva), enmarcado dentro del Plan de Asistencia y Coordinación Económica TuDiputación Invierte — 23/02/2026
• Contrato de obras de rehabilitación de edifico existente en Plaza de España, nº. 5º a, Hinojos, Huelva, en el marco del plan de asistencia y coordinación económica "Tu Diputación Invierte". — 23/02/2026
• Servicios de vigilancia entomológica y de diagnosis de cría larvaria. — 19/02/2026
• Adjudicación de la enajenación del Ganado Porcino de desecho de raza ibérica propiedad de Diputación Provincial de Huelva — 18/02/2026
• Contrato de obras para la construcción de una piscina infantil y un edificio desrinado a vestuarios, vestíbulo, oficinas y alamacén, en el muncipio de Villalba del Alcor, Provincia de Huelva. Plan de asistencia y coordionación económica Tu Diputación Invierte — 16/02/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de Obras para la recuperación turística de La Fija y su conversión en vía verde en el Campillo (Huel… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva · 2026-01-15
• El objeto del presente contrato es la Ejecución de las obras de mejora de camino en Parque Municipal y Adecua… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a ARIDOS LA MATILLA SLU por 81.455 € · 2025-12-17
• El presente contrato tiene por objeto las“obras para actuaciones de rehabilitación integral del firme de dive… — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a MATIAS ARROM BIBILONI SL y 2 más por 3.311.385 € (baja del 7,3 %) · 2026-01-20
• El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras definidas en losProyectos de Ejecución de los… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a MEZCLAS Y BITUMINOSOS, S.L. por 245.180 € (baja del 1,1 %) · 2026-09-23
• El presente contrato tiene por objeto la Restauración Forestal para acelerar la recuperación de los valores e… — Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a EXPLOTACION Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. por 60.118 € (baja del 27,3 %) · 2025-09-17
• El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras consistentes en la reposición de firmes en vi… — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Huelva
  Adjudicada a CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA S.L.U. por 1.487.219 € (baja del 0,1 %) · 2026-10-09

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a INGENIERIA DE SUELOS Y EXPLOTACION DE RECURSOS SA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 58.741 € y el presupuesto base de licitación asciende a 71.076 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento negociado sin publicidad.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Huelva.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Huelva
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de dirección de obra