El objeto del contrato consistirá en la ejecución de las obras de acondicionamiento y reparación de los daños causados por la D.A.N.A. 2024 en distintas instalaciones municipales, en tres lotes

Importes y cifras

Qué se contrata

La reparación de tres edificios municipales de Cobeja (Toledo) dañados por la DANA de octubre-noviembre de 2024. El lote 1 comprende el CEIP San Juan Bautista y el CAI Los Pitufos, con reparación de revestimientos interiores y exteriores, reposición de pavimento vinílico y rodapié, solera de hormigón HM-20 de 10 cm en la parte trasera del edificio de primaria, impermeabilización bajo teja con recuperación de piezas y reparación del frente de forjado bajo cubierta.

El lote 2 corresponde a la cubierta y los aseos de la antigua piscina municipal: limpieza integral de la cubierta, sustitución de tejas deterioradas, refuerzo de la impermeabilización de encuentros y reparación de la chimenea de ventilación; en los aseos, demolición de alicatados y tabiques, reconstrucción, renovación parcial de fontanería y electricidad y reposición de aparatos sanitarios y puertas.

El lote 3 abarca el almacén municipal de la calle Prado: demolición y reconstrucción de elementos estructurales, cerramiento, pilares, estructura metálica ligera y cubierta de chapa perfilada tropezoidal, además de una capa de 20 cm de zahorra artificial en toda la parcela y reconstrucción del acerado con bordillo prefabricado y solera HM-20 de 10 cm.

El plazo de ejecución es de dos meses para cada lote, y el plazo de garantía, de un año, mejorable al alza. Para acreditar la solvencia, las empresas deben tener clasificación en los grupos C (Edificaciones), subgrupo 04 (Albañilería, revocos y revestimientos) en los lotes 1 y 2, y subgrupo 03 (Estructuras metálicas) además del 04 en el lote 3, todas en categoría 1.

Como alternativa, la solvencia económica exige un volumen anual de negocios igual o superior a una vez y media el valor estimado del lote, y la técnica, obras de igual grupo o subgrupo por un importe anual acumulado igual o superior al 75 % del valor estimado, avalado por certificados de buena ejecución. Las empresas de nueva creación (menos de cinco años) pueden acreditar la solvencia técnica con la disponibilidad de una retroexcavadora, un camión basculante de mínimo 20 toneladas y un dumper.

Los criterios de adjudicación suman 100 puntos: hasta 35 por la oferta económica, hasta 30 por mejoras, 5 por ampliación del plazo de garantía y 5 por reducción del plazo de ejecución, según los apartados A.1 a A.4; y un juicio de valor sobre memoria, plan de obra con diagrama de Gantt, estudio de regulación de accesos y cronograma de afecciones al tráfico, con un máximo de 25 páginas.

Las mejoras son opcionales: en el lote 1, reparación de fugas de calefacción (25 puntos) y reparación de fisura en fábrica de ladrillo (5 puntos); en el lote 2, rejas de seguridad en los aseos (10 puntos) y adecuación de plataforma de acceso (20 puntos); en el lote 3, automatización de la puerta corredera (20 puntos) y pavimentación parcial de la parcela (10 puntos).

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Proyecto de Rehabilitación de Fuente Ornamental en Glorieta Pza Hno Mariano. Borox (Toledo) — plazo hasta el 05/11/2026
• Redacción del Proyecto de Ejecución, Redacción del Estudio de Seguridad y Salud, Manual de Autoprotección, Li… — plazo hasta el 16/11/2026
• Obra rehabilitación antigua Casa Consistorial Carranque Fase 2 — plazo hasta el 03/11/2026
• Pavimentación de varias calles — plazo hasta el 05/11/2026
• Pavimentación de varias calles — plazo hasta el 05/11/2026
• Obra para la construcción de una rampa en el Pabellón 1 de la Residencia Social Asistida San José — plazo hasta el 05/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Toledo →

Lotes (3)

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

La baja mediana de sus 3 adjudicaciones fue del 4,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,5 % en las 26 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cobeja y del 10,5 % en el grupo CPV 4526. Cada uno de sus 3 lotes recibió una oferta. TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL ha ganado 7 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cobeja. Se adjudicó 62 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Combatir el paro: OBLIGACIÓN DE EMPLEAR UN PORCENTAJE DE PLANTILLA INDEFINIDA: Se establece como condición de ejecución que el porcentaje mínimo de plantilla indefinida sobre el total del personal que ejecute el…

Publicaciones oficiales

• Obras para la adecuación y reurbanización de la Plaza de la Constitución de Cobeja (Toledo)
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-23
• Adecuación de parque lineal en el entorno de la antigua piscina municipal de Cobeja (Toledo)
  Resuelta
  Publicada: 2025-11-07
• Adecuación de acerados, pavimentación de calzadas y humanización de espacios de la Plaza de la Iglesia de Cobeja y entorno.
  Resuelta
  Publicada: 2025-08-26
• Concesión demanial para la explotación del bar del hogar del jubilado
  Evaluación
  Publicada: 2025-07-22
• Instalación de la climatización del salón de actos de la Casa de la Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cobeja.
  Resuelta
  Publicada: 2025-01-08

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Cobeja

• Obras de reparación de la pista polideportiva por daños ocasionados por la D.A.N.A del 3 de septiembre de 2023 en Cobeja — 04/12/2024
• Obras de acondicionamiento y reparación en distintas calles de la localidad por los daños causados por la D.A.N.A de 2023 — 04/12/2024

Licitaciones similares y su resultado

• contrato de obras de reurbanización del Ayuntamiento de Cobeja en tres lotes — Alcaldía del Ayuntamiento de Cobeja · 2023-11-30
• El objeto del contrato es la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento de Caminos Municipales debi… — Alcaldía del Ayuntamiento de Añover de Tajo
  Adjudicada a H. AGROCANO OBRAS Y SERVICIOS SLU por 41.322 € · 2026-06-16
• El objeto del contrato es la ejecución de las Obras contempladas en el Proyecto de reparación de daños provoc… — Alcaldía del Ayuntamiento de Rota
  Adjudicada a NAREST PARK EMPRESA DE SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA por 56.223 € (baja del 6,7 %) · 2026-01-27
• El objeto del contrato consiste en la realización de actuaciones a desarrollar en la pista polideportiva cubi… — Alcaldía del Ayuntamiento de Colmenar
  Adjudicada a BerbelPorcel Asociados SL por 47.267 € (baja del 21,0 %) · 2024-05-15
• El objeto del contrato es la ejecución de las obras necesarias para llevar a cabo la reparación de la capa de… — Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra
  Adjudicada a NIVELACIONES CUENCA SL por 42.866 € (baja del 13,2 %) · 2026-01-20
• El objeto del contrato es la ejecución del las obras del Proyecto "Intervención de urgencia a consecuencia de… — Alcaldía del Ayuntamiento de Es Mercadal
  Adjudicada a SAFER IMPERMEABILIZACIONES S.L. por 77.830 € (baja del 18,8 %) · 2024-12-27

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Cobeja (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 154.164 € y el presupuesto base de licitación asciende a 186.538 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Toledo.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Toledo
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de demoliciones
• Licitaciones de limpieza viaria