El objeto del contrato es la ejecución de las obras necesarias para llevar a cabo la reparación de la capa de rodadura de varios caminos del término municipal de Consuegra (Toledo), concretamente: Camino de Almadén (completo) Camino de Toledo (tramos parciales), Camino Cañada del Patón (tramos parciales), Camino de Los Palacios (tramos parciales) y Camino de la Leña (tramos parciales).
Expediente 1921/2025 · Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra
Adjudicada a NIVELACIONES CUENCA SL por 42.866 € (sin IVA), un 13,2 % por debajo del presupuesto, entre 4 ofertas. Perfilado, nivelación y compactado con zahorra de la capa de rodadura, con repaso de cunetas, en tramos de cinco caminos rurales de Consuegra; plazo de ejecución de treinta días. Licitación pública de obras convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo). Con valor estimado de 49.385 € y presupuesto de 59.756 € (IVA incluido). Procedimiento abierto simplificado. El plazo de presentación de ofertas terminó el 25/11/2025 a las 23:59. Expediente 1921/2025.
¿Te interesan las licitaciones como esta? Recibe por email las próximas licitaciones de obras en Castilla-La Mancha. Gratis, sin tarjeta.
Importes y cifras
Qué se contrata
La reparación de la capa de rodadura de cinco caminos rurales del término municipal de Consuegra (Toledo): el Camino de Almadén en su totalidad y tramos parciales del Camino de Toledo, Camino Cañada del Patón, Camino de los Palacios y Camino de la Leña. Las obras consisten en el perfilado de la superficie y de las cunetas, eliminando baches y corrigiendo pendientes transversales, para lo que previamente hay que ripar la superficie actual. Además, incluyen el aporte, extendido, apisonado y compactado de zahorra en baches y zonas deprimidas, así como el repaso de las cunetas laterales para facilitar la evacuación del agua de lluvia.
El ancho medio de actuación es de 5 metros, sin afectar a masa arbórea ni modificar el trazado.
El presupuesto de ejecución material asciende a 41.500,00 euros, y el plazo de ejecución es de treinta días, con un plazo de garantía de doce meses. Durante la obra se exige coordinación con las concejalías, Guarda Rural y Policía Local, señalización previa de los caminos, paralización de los trabajos en caso de lluvia y mantenimiento de los accesos a las fincas colindantes.
Para acreditar la solvencia económica y técnica se remite a los artículos 75 y 76 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Los ensayos se realizan mediante control externo a cargo de un laboratorio homologado, con un coste para el contratista de hasta el 1 % del presupuesto de adjudicación. Los trabajos deben ajustarse al Real Decreto 1627/1997 en materia de seguridad y salud en obras de construcción.
Licitaciones abiertas similares
- Obra rehabilitación firme calle real y calle collados
- rehabilitación y adecuación funcional de antiguo silo agrícola y edificaciones auxiliares para uso agroindust…
- Contratación de las obras de climatización de alta eficiencia en edificio municipal existente en Plaza Reyes…
- Obras de restauración de zonas verdes de la zona oeste de la Urbanización Calypo-Fado en Casarrubios del Mont…
- Proyecto de Rehabilitación de Fuente Ornamental en Glorieta Pza Hno Mariano. Borox (Toledo)
- Redacción del Proyecto de Ejecución, Redacción del Estudio de Seguridad y Salud, Manual de Autoprotección, Li…
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | Precio | 60.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Mejora en superficie adicional de reparación de capa de rodadura | 40.0 |
Requisitos para presentarse
- Solvencia económica
- Cifra anual de negocio: Se aplicará lo especificado en el artículo 87 de la LCSP. Mediante la acreditación de un volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de…
- Solvencia técnica
- Trabajos realizados: La acreditación de la solvencia técnica y profesional se realizará mediante la presentación de una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que deben corresponderse…
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| NIVELACIONES CUENCA SL | Formalizado | 42.866 €21/01/2026 | 21/01/2026 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó con una baja del 13,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 0,0 % en las 87 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 4 ofertas. Se adjudicó 76 días después de su publicación.
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | ≈ 2.143 € | 5.0 % |
Condiciones especiales de ejecución
- Consideraciones de tipo medioambiental: El adjudicatario deberá recoger, reciclar o reutilizar todos los desechos producidos durante la ejecución de la obra, incluido todo tipo de materiales y embalajes, asegurando el cumplimiento de la…
- Consideraciones de tipo social: Relativos a derechos laborales y calidad en el empleo: El adjudicatario deberá garantizar que la oferta económica sea adecuada para poder hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio…
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 21/01/2026 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 05/11/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 05/11/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 22/01/2026 |
Lo último de Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra
Ver el órgano →- Concesión demanial de uso privativo de bien de dominio público municipal, en régimen de concurrencia, para la ocupación, adecuación y explotación económica del quiosco-bar ubicado en las instalaciones de la Piscina Municipal de Consuegra. PublicadaPublicada: 2026-10-02
- Concesión administrativa churrería, local de apoyo y terraza de la Estación de Autobuses de Consuegra. AdjudicadaPublicada: 2026-09-07
- Remodelación del Parque Municipal de Consuegra Fase I. ResueltaPublicada: 2026-08-12
- Consolidación del cerramiento y tendido sureste de la Plaza de Toros de Consuegra (Toledo). ResueltaPublicada: 2026-08-10
- Organización de corrida de toros el día 19 de septiembre de 2026 en Consuegra ResueltaPublicada: 2026-08-04
Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra
- Barra-bar y programación musical de la carpa de Carnaval 2026
- Trabajos de conservación y accesibilidad en Casa de la Cultura
- Servicio actuaciones de banda de música en Consuegra
- Ejecución de cubierta en pista de pádel.
- Organización e impartición de un programa de talleres dirigidos a personas mayores.
- Concesión administrativa para el uso normal privativo del aula de pintura para la impartición de cursos de dibujo, pintura y manualidades.
Licitaciones similares y su resultado
- El objeto del contrato es la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento de Caminos Municipales debi…
- El objeto del contrato es la ejecución de las obras consistentes en la "Reparación y acondicionamiento de cam…
- Contrato de las obras de reparación y conservación de caminos en el término municipal de Talavera de la Reina
- El objeto del presente contrato, consiste en la ejecución de las obras necesarias de reparación y
rehabilita…
- Contrato de obras de reparación y conservación de caminos en el termino municipal de Talavera de la Reina.
- El objeto del contrato es la ejecución de las obras de acondicionamiento de varios caminos rurales de titular…
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra (Administración Local).
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a NIVELACIONES CUENCA SL.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 49.385 € y el presupuesto base de licitación asciende a 59.756 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Toledo.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.