Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la redacción de proyecto de “Rehabilitación de la Presa del Ejército del Aire” CYII 2025/73

Importes y cifras

Qué se contrata

El contrato encarga la redacción del proyecto constructivo para rehabilitar la presa del Ejército del Aire, de gravedad y planta recta, con 92 m de coronación y 13,95 m de altura, junto con su Plan de Emergencia, para cumplir la normativa de seguridad de presas tras su clasificación como Tipo A. Las actuaciones previstas incluyen despejar de vegetación una franja de unos 5 metros desde el pie de presa, rehabilitar el azud y el canal de derivación con instalación de compuertas manuales, sustituir la válvula del desagüe de fondo por dos válvulas en serie, ejecutar inyecciones desde la coronación para reparar filtraciones y reparar puntualmente el paramento de aguas arriba.

También se contempla adaptar una antigua caseta de pescadores como centro de gestión de emergencias, dotándola de grupo electrógeno y comunicaciones redundantes, así como una canalización eléctrica subterránea desde el complejo hotelero La Barranca. El plazo de ejecución del contrato es de seis meses desde el acta de inicio. El proyecto deberá incluir memoria con anejos, planos en AutoCAD y GIS referenciados en ETRS 89, presupuesto, estudio geológico-geotécnico, cálculos hidráulicos, eléctricos e instrumentación, estudio de seguridad y salud y tramitación ambiental.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• SDA consultorías y asistencias técnicas complementarias a obras. — plazo hasta el 04/02/2030
• Acuerdo Marco para contratar los Servicios de Asistencia Técnica en el ámbito de la Jefatura del Apoyo Logíst… — plazo hasta el 03/11/2026
• Concesión de obra, para la redacción del proyecto y dirección facultativa, construcción y explotación del Pal… — plazo hasta el 15/12/2026
• Acondicionamiento del accionamiento acimutal del radiotelescopio de 40m del Observatorio de Yebes — plazo hasta el 05/11/2026
• Contrato de Servicio de Mantenimiento Integral y de Inspección Técnica de los aparatos elevadores e instalaci… — plazo hasta el 11/11/2026
• Sistema de información geográfica del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (SIGPoz) — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de ingeniería abiertas en Madrid →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 15,2 % en las 109 adjudicaciones de Canal de Isabel II, Ente Público y del 19,8 % en el grupo CPV 7131. Se recibió una sola oferta. Se formalizó 140 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Conexión de VPN con Canal de Isabel II, Samp." CYII 2026/38
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-21
• Obras del "Proyecto para la Renovación de la red de saneamiento del paseo de las Choperas" en el termino municipal de VALDILECHA CYII 2026/37
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-11
• Servicio de Prevención Ajeno conforme a las obligaciones y exigencias establecidas en la ley de prevención de riesgos laborales para el Ente Publico de Canal de Isabel II. CYII 2026/39
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-21
• Contrato de obras de renovación de las instalaciones de Megafonía, CCTV y Control de accesos en los Teatros del Canal. CYII 2026/34
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-30
• Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de coordinación de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Corpa. Fase I (Plan Sanea 2500)” CYII 2026/31.
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01

Anteriores y posteriores de Canal de Isabel II, Ente Público

• Contrato de Obras de Instalación de Sistema de Captación Solar Fotovoltaica (Fase 2) en los Teatros del Canal. CYII 2026/17 — 23/02/2026
• Acuerdo Marco de AT para los trabajos de supervisión de Arqueología de las excavaciones previstas en las obras llevadas a cabo por Canal de Isabel II. CYII 2026/02 — 21/01/2026
• Servicios de Asistencia Técnica para la redacción de proyecto “Abastecimiento a la Hiruela desde el Río Jarama". CYII 2026/01 — 19/01/2026
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de Vigilancia, Control y de Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Valdaracete. Fase I (Plan Sanea 2500)”. CYII 2025/78 — 30/12/2025
• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio Valdaracete. Fase I (Plan Sanea 2500)”. CYII 2025/79 — 29/12/2025
• Contrato de Obras del Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Brea de Tajo. Fase I (Plan Sanea 2500) CYII 2025/60 — 18/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la redacción del proyecto “Renovación de la Red de Saneamien… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a U.T.E. PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. Y DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L. por 54.442 € (baja del 10,8 %)
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la Realización de los trabajos de vigilancia, control y de c… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a INGIOPSA INGENIERIA, S.L. UTE SAPROINCO, S.L. por 76.305 € (baja del 8,0 %)
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para el "Proyecto de “Renovación de la red de saneamiento en el m… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a SERYNCO INGENIEROS, S.A por 46.425 € (baja del 12,0 %)
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de c… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a U.T.E. PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L. por 39.411 € (baja del 4,8 %)
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la Realización de los trabajos de vigilancia, control y de c… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a INGIOPSA INGENIERIA, S.L. UTE SAPROINCO, S.L. por 70.435 € (baja del 8,0 %)
• Contrato de Servicio de Asistencia Técnica por Procedimiento Abierto Simplificado con pluralidad de criterios… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a FERNANDEZ - PACHECO INGENIERIA Y URBANISMO SOCIEDAD LIMITADA por 56.503 € (baja del 19,1 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Canal de Isabel II, Ente Público.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a INGIOPSA INGENIERIA, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 52.500 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de servicios en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de servicios
• Licitaciones de servicios en Madrid
• Licitaciones de agua y abastecimiento
• Licitaciones de protección contra inundaciones
• Licitaciones de proyectos de ingeniería