Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de Vigilancia, Control y de Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Valdaracete. Fase I (Plan Sanea 2500)”. CYII 2025/78

Importes y cifras

Qué se contrata

El contrato adjudica la asistencia técnica para la vigilancia, control y coordinación de seguridad y salud de las obras de renovación de la red de saneamiento de Valdaracete, Fase I (Plan Sanea 2500). La red actual, unitaria y de PVC, hormigón y registros de ladrillo, está deteriorada y aporta infiltraciones que afectan a la depuradora; las obras renovarán los colectores más prioritarios.

Las obras proyectadas comprenden la renovación de 2.058,9 m de colector, con tuberías de PVC-SN8 de 250 a 1.000 mm y de hormigón armado de 1.000 a 1.200 mm, incluyendo 183 m de rehabilitación con manga autoportante. Se prevén 65 pozos de registro de fábrica de ladrillo, 35 prefabricados de hormigón armado, 1 cámara de sección rectangular y 30 sumideros. El plazo de ejecución de las obras es de 15 meses.

Las actuaciones se distribuyen en tres zonas: un nuevo colector de hormigón desde la calle de la Ermita, paralelo al arroyo de Carrizales; la ampliación de diámetros en las calles Fuente Santa, Soldellano, San Juan y la Cañada, afectando a las carreteras M-222 y M-230; y la renovación en las calles Enmedio y Matadero.

La asistencia técnica incluye la elaboración de informe favorable sobre el Plan de Seguridad y Salud, control de calidad, vigilancia ambiental, control cuantitativo y cualitativo de la obra, con visita diaria a obra, informes mensuales y revisión de la liquidación final.

Equipo mínimo exigido: jefe de unidad con más de cinco años de experiencia, coordinador de seguridad y salud con tres años de experiencia en obras hidráulicas de saneamiento, especialista en medioambiente, ingeniero técnico topógrafo e ingeniero especialista en cálculo de estructuras, además de medios informáticos y vehículos incluidos en la oferta económica.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obra de construcción de dos pistas de pickleball en el Polideportivo Cerro del Telégrafo del municipio de Riv… — plazo hasta el 18/11/2026
• Servicio de redacción de estudio geotécnico, redacción de proyecto de ejecución de obra, dirección de obra, d… — plazo hasta el 13/11/2026
• Servicios de Dirección de Obra, Dirección de Ejecución material y Coordinación de Seguridad y Salud para la o… — plazo hasta el 13/11/2026
• Contratación de un servicio de redacción de un Proyecto Básico y de Ejecución único, el Estudio de seguridad… — plazo hasta el 30/11/2026
• Servicio Gestionado de una Plataforma Integral de Producción de Contenidos Audiovisuales para RTVM. — plazo hasta el 01/12/2026
• El objeto del contrato consiste en la prestación de servicios a la Dirección General de Carreteras de la Comu… — plazo hasta el 26/11/2026

Licitaciones de ingeniería abiertas en Madrid →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 15,2 % en las 109 adjudicaciones de Canal de Isabel II, Ente Público y del 19,8 % en el grupo CPV 7131. Se recibió una sola oferta. UTE INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y SAPROINCO, S.L. ha ganado 6 licitaciones de Canal de Isabel II, Ente Público. Se formalizó 119 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Conexión de VPN con Canal de Isabel II, Samp." CYII 2026/38
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-21
• Obras del "Proyecto para la Renovación de la red de saneamiento del paseo de las Choperas" en el termino municipal de VALDILECHA CYII 2026/37
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-11
• Servicio de Prevención Ajeno conforme a las obligaciones y exigencias establecidas en la ley de prevención de riesgos laborales para el Ente Publico de Canal de Isabel II. CYII 2026/39
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-21
• Contrato de obras de renovación de las instalaciones de Megafonía, CCTV y Control de accesos en los Teatros del Canal. CYII 2026/34
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-30
• Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de coordinación de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Corpa. Fase I (Plan Sanea 2500)” CYII 2026/31.
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01

Anteriores y posteriores de Canal de Isabel II, Ente Público

• Acuerdo Marco de AT para los trabajos de supervisión de Arqueología de las excavaciones previstas en las obras llevadas a cabo por Canal de Isabel II. CYII 2026/02 — 21/01/2026
• Servicios de Asistencia Técnica para la redacción de proyecto “Abastecimiento a la Hiruela desde el Río Jarama". CYII 2026/01 — 19/01/2026
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la redacción de proyecto de “Rehabilitación de la Presa del Ejército del Aire” CYII 2025/73 — 08/01/2026
• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio Valdaracete. Fase I (Plan Sanea 2500)”. CYII 2025/79 — 29/12/2025
• Contrato de Obras del Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Brea de Tajo. Fase I (Plan Sanea 2500) CYII 2025/60 — 18/12/2025
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la Realización de los trabajos de vigilancia, control y de coordinación de seguridad y salud durante la Ejecución de las Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Brea del Tajo. Fase I (Plan Sanea 2500)” CYII 2025/61 — 18/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la Realización de los trabajos de vigilancia, control y de c… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a INGIOPSA INGENIERIA, S.L. UTE SAPROINCO, S.L. por 70.435 € (baja del 8,0 %)
• Contratacion de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de Vigilancia, Control y… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a IMACAPI, S.L. por 51.690 € (baja del 20,0 %)
• Contratacion de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de Vigilancia, Control y… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a U.T.E. PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD Y DYNAQUA MEDIOAMBIENTE S.L. por 45.788 € (baja del 4,7 %)
• Contratación de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a INGIOPSA INGENIERIA, S.L. UTE SAPROINCO, S.L. por 62.358 € (baja del 3,5 %)
• Contratacion de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de Vigilancia, Control y… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L.- PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. por 61.324 € (baja del 5,1 %)
• Asistencia técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de coordinación de seguridad… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a UTE INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y SAPROINCO, S.L. por 83.756 € (baja del 7,0 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Canal de Isabel II, Ente Público.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a UTE INGIOPSA INGENIERIA, S.L. Y SAPROINCO, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 133.980 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de servicios en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de servicios
• Licitaciones de servicios en Madrid
• Licitaciones de agua y abastecimiento
• Licitaciones de limpieza de alcantarillado
• Licitaciones de protección contra inundaciones