Acuerdo Marco de AT para los trabajos de supervisión de Arqueología de las excavaciones previstas en las obras llevadas a cabo por Canal de Isabel II. CYII 2026/02

Importes y cifras

Qué se contrata

El acuerdo marco contrata la supervisión arqueológica de las excavaciones de las obras de renovación de redes de saneamiento del Plan Sanea 2500, en municipios de la Comunidad de Madrid de menos de 2.500 habitantes, o en otras obras de Canal de Isabel II en la región. Cada obra se adjudicará mediante un contrato basado distinto.

Cada contrato basado se desarrolla en tres fases. La previa a las obras consiste en un análisis documental de cartografía, bibliografía y Carta Arqueológica, y en la redacción del proyecto de control arqueológico, que debe firmar un arqueólogo especialista y contar con informe municipal favorable. La de ejecución comprende el control arqueológico intensivo de todos los movimientos de tierras, con paralización de los trabajos si aparecen restos, georreferenciación de hallazgos en coordenadas UTM ETRS89 USO30N y cumplimentación de fichas del Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

La posterior a la finalización de las obras incluye un informe preliminar de hasta 15 páginas presentado en el plazo de diez días y la memoria final, en un plazo máximo de cinco años, con depósito de los objetos en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.

El acuerdo marco tiene una duración de cuatro años desde el acta de inicio, y cada contrato basado no podrá exceder de dos años tras la finalización del acuerdo marco. El director de los trabajos será un ingeniero del Área Técnica de Canal de Isabel II, y el adjudicatario debe mantener el equipo técnico indicado en su oferta durante toda la duración del contrato. La propiedad intelectual de los trabajos corresponde a Canal de Isabel II.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Sistema de información geográfica del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (SIGPoz) — plazo hasta el 09/11/2026
• Servicios de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras a ejecutar en cada uno de lo… — plazo hasta el 16/11/2026
• Prestación de servicios de urbanismo mediante concurso de proyectos con intervención de jurado para la obtenc… — plazo hasta el 06/11/2026
• At De Pm Y Redacción De Proyectos, Dirección De Obra Y Control Y Vigilancia (Atrpdocv) De Los Proyectos De Lo… — plazo hasta el 03/11/2026
• Servicios Energéticos Edificios Municipales — plazo hasta el 02/11/2026
• Framework contract for the supply of geospatial products for the Copernicus Security Service component on sup… — plazo hasta el 29/10/2026

Licitaciones de ingeniería abiertas en Madrid →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

La baja mediana de sus 5 adjudicaciones fue del 5,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 15,2 % en las 109 adjudicaciones de Canal de Isabel II, Ente Público y del 10,0 % en el grupo CPV 7135. Se recibieron 6 ofertas. Se formalizó 205 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Conexión de VPN con Canal de Isabel II, Samp." CYII 2026/38
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-21
• Obras del "Proyecto para la Renovación de la red de saneamiento del paseo de las Choperas" en el termino municipal de VALDILECHA CYII 2026/37
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-11
• Servicio de Prevención Ajeno conforme a las obligaciones y exigencias establecidas en la ley de prevención de riesgos laborales para el Ente Publico de Canal de Isabel II. CYII 2026/39
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-21
• Contrato de obras de renovación de las instalaciones de Megafonía, CCTV y Control de accesos en los Teatros del Canal. CYII 2026/34
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-30
• Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de coordinación de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Corpa. Fase I (Plan Sanea 2500)” CYII 2026/31.
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01

Anteriores y posteriores de Canal de Isabel II, Ente Público

• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Villamantilla. Fase I (PLAN SANEA 2500)”. CYII 2026/22 — 12/03/2026
• Contrato de Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Fresnedillas de la Oliva. Fase I (PLAN SANEA 2500)”. CYII 2026/11 — 04/03/2026
• Contrato de Obras de Instalación de Sistema de Captación Solar Fotovoltaica (Fase 2) en los Teatros del Canal. CYII 2026/17 — 23/02/2026
• Servicios de Asistencia Técnica para la redacción de proyecto “Abastecimiento a la Hiruela desde el Río Jarama". CYII 2026/01 — 19/01/2026
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la redacción de proyecto de “Rehabilitación de la Presa del Ejército del Aire” CYII 2025/73 — 08/01/2026
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de Vigilancia, Control y de Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las Obras del “Proyecto de Renovación de la Red de Saneamiento en el municipio de Valdaracete. Fase I (Plan Sanea 2500)”. CYII 2025/78 — 30/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de Asistencia Técnica para la Realización de los trabajos de vigilancia, Control y de coordinación d… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a U.T.E INGIOPSA INGENIERIA,S S.L - SAPROINCO, SL por 38.897 € (baja del 3,0 %)
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la Realización de los trabajos de vigilancia, control y de c… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a INGIOPSA INGENIERIA, S.L. UTE SAPROINCO, S.L. por 70.435 € (baja del 8,0 %)
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la Realización de los trabajos de vigilancia, control y de c… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a INGIOPSA INGENIERIA, S.L. UTE SAPROINCO, S.L. por 76.305 € (baja del 8,0 %)
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de vigilancia, control y de c… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a U.T.E. PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L. por 39.411 € (baja del 4,8 %)
• Contrato de Asistencia Técnica para la Realización de los trabajos de vigilancia, Control y de coordinación d… — Canal de Isabel II, Ente Público
  Adjudicada a INGIOPSA INGENIERIA, S.L.-SAPROINCO, S.L. · 2025-06-17
• Contrato de Obras del “Proyecto para la eliminación de la afección que genera el colector procedente de la Ca… — Canal de Isabel II, Ente Público · 2025-02-04

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Canal de Isabel II, Ente Público.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a 5 empresas: Paleoymás, actuaciones museísticas y pal, CONTEXTO. GESTIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN, S.L., ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO CULTURAL, S.L., AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. y Cortés Arqueología y Patrimonio S. L. U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 480.600 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de servicios en Comunidad de Madrid. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de servicios
• Licitaciones de servicios en Madrid
• Licitaciones de arqueología