Contrato de obres para llevar a cabo el proyecto de mejoras urbanas de la calle Gerrers y su entorno (Casco antiguo).

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de obras de urbanización en la calle Gerrers y parcialmente en Carrer de l'Olm, en Inca, con una superficie de actuación de 409 m² en Gerrers y unos 40 m² en Carrer de l'Olm. Se trata de crear una plataforma única con cota única para eliminar barreras arquitectónicas, con objetivos de sostenibilidad y economía circular.

Las actuaciones principales incluyen el fresado del aglomerado asfáltico existente, la ejecución de una solera de hormigón armado HM-20 de 20 cm de grosor sobre base de árido reciclado, la pavimentación central con adoquín de hormigón de 10x20x10 cm y una faja de losa de piedra caliza que canaliza las aguas pluviales. Se desmontarán y reutilizarán las losas y bordillos de piedra existentes, se instalarán alcorques de reja metálica conectados a la red pluvial, y se soterrará el tendido eléctrico del alumbrado público.

En Carrer de l'Olm se eliminarán cinco jardineras de acero y se construirá una bancada con alcorque prefabricado de hormigón, con arbolado y vegetación adaptada al clima, y se demolerá un armario de instalaciones en desuso.

El plazo de ejecución es de 4 meses. El presupuesto base de licitación asciende a 155.766,88 euros, y el presupuesto sin IVA del proyecto que consta para la clasificación es de 128.768,52 euros. Se propone una clasificación del contratista en grupo G, subgrupo 6, categoría 3. El plazo de garantía será de doce meses desde la recepción de la obra. El código CPV indicado es el 45200000.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras del "proyecto de construcción de vial ciclista entre Ca Na Negreta y Puig d'En Valls (Ibiza) junto a la… — plazo hasta el 23/11/2026
• Obras de sustitución de varias puertas del bloque quirúrgico del Hospital Virgen de la Salud — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato mixto de obras y servicios de ejecución del proyecto básico y de ejecución, e integrado de actividad… — plazo hasta el 16/11/2026
• Acondicionamiento estructural de los pantalanes H, I, J y L del Portixol en el puerto de Palma — plazo hasta el 18/11/2026
• Sistema Dinámico de Adquisición (S.D.A.) para las obras en los edificios de la APB — plazo hasta el 19/06/2029
• Servicios de mantenimiento integral de los centros pertenecientes de la Dirección Provincial de la Tesorería… — plazo hasta el 24/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Tan sols serà requerit al proposat com adjudicatari.

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Emplenar declaració adjunta. La solvència com a tal només se li demanarà al proposat com adjudicatari.

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,0 % en las 231 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca y del 9,1 % en el grupo CPV 4520. Se recibieron 7 ofertas. PAVIMENTOS ESPECIALES MALLORCA, S.L. ha ganado 6 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca. Se adjudicó 85 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Assistència tècnica, organització i gestió integral del Mercat de Nadal d’Inca
  Publicada
  Publicada: 2026-10-09
• Contracte per a l'execució de l'obra denominada eliminació de zones toves a diversos carrers d'Inca (bacheo)
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-12
• Contracte de serveis consistent en l'execució del projecte educatiu «Joves Emprenedors»
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-07
• Contracte mixte per la prestació dels serveis bancaris de pagament mitjançant dispositius TPV, telemàtics mitjançant pasarel·la a través de la pàg web i la Seu Electrònica (lot 1) i instal·lació d'un caixer automàtic (lot 2)
  Evaluación
  Publicada: 2026-07-29
• Contractació dels serveis artístics per a l’actuació musical de l’artista nacional Marta Sánchez el dia 18 de juliol de 2026 dins el marc del festival “Orgullosament Inca”.
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-15

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca

• Execució de l’obra denominada reforma del dipòsit d’aigua potable del Serral de ses Monges. — 16/09/2025
• Contractació d’una empresa especialitzada en el sector de la senyalització vial horitzontal per tal de procedir al manteniment de les marques vials de determinats sectors de la nostra població, mitjançant el pintat i repintat de passos de vianants, carrils separadors, fletxes de direcció, stops i cediu el pas, quadrícules, ziga-zagues... etc., amb pintura acrílica de color blanc, groc, blau i d’altres colors. — 27/08/2025
• Contracte de serveis, per lots, consistent en l’execució del pla analític de la zona d’abastiment d’aigua potable d’Inca i de les instal·lacions esportives 2026-2029 — 25/08/2025
• Contrato de servicios, por lotes, del programa de transformación digital de empresas locales para el impulso del turismo comercial y de mejora de la página web de promoción turística, de la gestión de contenidos y de las redes sociales. — 12/08/2025
• Contracte de subministrament, per lots, de material informàtic. — 02/07/2025
• Contracte del servei de suport psicosocial. — 25/06/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contracte d'obres per a l'execució del projecte de reforma de la Plaça dels Pobladors. — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a PAVIMENTOS ESPECIALES MALLORCA, S.L. por 419.407 € (baja del 10,0 %) · 2025-07-09
• Contracte d'obres per l'execució del projecte d'obres per una nova canalització d'aigua potable per a la sect… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a AMER E HIJOS SA por 377.957 € (baja del 12,2 %) · 2025-04-16
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto de intervenciones para la mejora de la accesibilidad y los s… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a DRAYOI CONSTRUCCIÓN SL por 87.034 € (baja del 8,4 %) · 2025-03-12
• Execució de l’obra denominada «Reforma i millores dels espais urbans de l’entorn del Teatre Principal d’Inca»… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a Vitrac Obra Pública S.L. por 1.185.000 € (baja del 1,5 %) · 2026-02-11
• Contracte d'obres per la creació d'un espai de trobada a la Plaça des Bestiar (So na Monda) i millorar el par… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS S.L. por 80.845 € (baja del 13,2 %) · 2024-03-27
• Contrato de obras del proyecto "Millora de ferm d'un tram del camí de Muntanya" en el término municipal de Co… — Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Consell
  Adjudicada a MELCHOR MASCARÓ S.A.U por 89.371 € (baja del 25,1 %) · 2026-10-06

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a PAVIMENTOS ESPECIALES MALLORCA, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 141.606 € y el presupuesto base de licitación asciende a 155.767 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Illes Balears.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de limpieza viaria
• Licitaciones de arquitectura