Execució de l’obra denominada «Reforma i millores dels espais urbans de l’entorn del Teatre Principal d’Inca», compresa en el projecte a què es refereix l’epígraf 1 del quadre de característiques del contracte i amb subjecció al mateix.

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de una nueva plaza pública frente al teatro, en la esquina de la calle del Teatre con la calle d'en Martí Metge, con explanadas de piedra caliza tipo mallorquina, muros de contención, arbolado, vegetación baja, riego con programador digital, mobiliario urbano y alumbrado LED con regulación inteligente. Además, se remodela el viario de la calle del Teatre completa, la calle de Can Vidal completa, el tramo de la calle d'en Martí Metge entre la calle de Sant Bartomeu y la calle des Jardí, y las transiciones de inicio de las calles del Misteri, Bisbe Cima, de la Glòria y des Hostals.

Se sustituye la red de agua potable por tubería de polietileno, y el clavegueram unitario por redes separativas: colector de pluviales de 800 mm con sumideros en la canaleta central, y colector de residuales de 400 mm. Se desplaza el centro de transformación eléctrico, se soterra el cableado aéreo del perímetro de la plaza y se dejan canalizaciones para futuros soterramientos de cruces de baja tensión y telecomunicaciones.

Las aceras se pavimentan con piedra caliza tipo mallorquina sobre hormigón HM-20 de 20 cm, y la calzada con mezcla bituminosa en caliente, con un plazo de ejecución de seis meses.

Requisito de clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría 4. Plazo de garantía de doce meses desde la recepción.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Renovación De Aseos En Módulo C, Llegadas Y Planta Comercial — plazo hasta el 03/11/2026
• Escaleras Metálicas De Acceso A Cubierta — plazo hasta el 03/11/2026
• Renovación De Las Cabinas De Los Aseos P 1.06, P 1.02, P0.03 Y P0.05 Del Edificio Terminal — plazo hasta el 30/10/2026
• El servicio de mantenimiento y reparaciones de trabajos de pintura de los diferentes inmuebles e instalacione… — plazo hasta el 19/11/2026
• EXP 17/26 - Contrato de Obras del Proyecto de reforna de la estación de Petra e instalación de planta fotovol… — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de renovación parcial de asfaltado en la zona Cap d'en Font — plazo hasta el 11/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Islas Baleares →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

G6-4

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Només per entitat extranjera. Sols es requerirà a l'entitat proposta com adjudicatària

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Només per entitat extranjera. La solvència definitiva sols es demanarà al licitador proposat com adjudicatari. En aquest moment és suficient emplenar i signar el model que s'adjunta.

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 1,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 9,0 % en las 231 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas. Vitrac Obra Pública S.L. ha ganado 3 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca. Se adjudicó 72 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Assistència tècnica, organització i gestió integral del Mercat de Nadal d’Inca
  Publicada
  Publicada: 2026-10-09
• Contracte per a l'execució de l'obra denominada eliminació de zones toves a diversos carrers d'Inca (bacheo)
  Resuelta
  Publicada: 2026-08-12
• Contracte de serveis consistent en l'execució del projecte educatiu «Joves Emprenedors»
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-07
• Contracte mixte per la prestació dels serveis bancaris de pagament mitjançant dispositius TPV, telemàtics mitjançant pasarel·la a través de la pàg web i la Seu Electrònica (lot 1) i instal·lació d'un caixer automàtic (lot 2)
  Evaluación
  Publicada: 2026-07-29
• Contractació dels serveis artístics per a l’actuació musical de l’artista nacional Marta Sánchez el dia 18 de juliol de 2026 dins el marc del festival “Orgullosament Inca”.
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-15

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca

• Ejecución del proyecto consistente en conseguir un mayor ahorro energético con la instalación fotovoltaica del edifico de la Policía Local de Inca - LOTE 1, así como con el proyecto de la ampliación de la instalación fotovoltaica de la “Escoleta Toninaina” de Inca - LOTE 2 — 29/12/2025
• L’execució dels serveis de recollida domiciliària de fems i residus sòlids urbans en el terme municipal d’Inca i el seu transport — 21/12/2025
• L’execució dels treballs de manteniment de les marques vials de determinats sectors del municipi d’Inca, mitjançant el pintat i repintat de passos de vianants, carrils separadors, fletxes de direcció, stops i cediu el pas, quadrícules, ziga-zagues, etc., amb pintura acrílica de color blanc, groc, blau i d’altres colors. — 17/12/2025
• Contracte de subministrament de les dues llicències d'ús del programa Microstation. — 17/11/2025
• Contracte basat en l’acord marc per la contractació de determinats contractes d’assegurances (Lot 6. Assegurança per a flotes de vehicles») de la central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. — 22/10/2025
• Contracte reservat a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i empreses d’inserció, de subministrament d’aigua embotellada mitjançant fonts refrigerades a ubicar dins les dependències dels edificis de l’Ajuntament d’Inca. — 21/10/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contracte d'obres per a l'execució del projecte de reforma de la Plaça dels Pobladors. — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a PAVIMENTOS ESPECIALES MALLORCA, S.L. por 419.407 € (baja del 10,0 %) · 2025-07-09
• Execució de l’obra denominada reposició de paviment asfàltic de diversos carrers d’Inca. — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a Vitrac Obra Pública S.L. por 350.000 € (baja del 16,5 %) · 2025-04-25
• Contrato de obres para llevar a cabo el proyecto de mejoras urbanas de la calle Gerrers y su entorno (Casco a… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a PAVIMENTOS ESPECIALES MALLORCA, S.L. por 115.850 € (baja del 10,0 %) · 2025-11-12
• Contracte d'obres per la creació d'un espai de trobada a la Plaça des Bestiar (So na Monda) i millorar el par… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS S.L. por 80.845 € (baja del 13,2 %) · 2024-03-27
• Contracte per l’execució del projecte d'obres per la plantació i/o reposició de nou arbrat a diferents espais… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a PENYAL XAPAT SL por 218.693 € (baja del 11,6 %) · 2025-03-26
• Execució de l’obra denominada reposició del paviment asfàltic i la creació d’un carril bici a la Ronda Migjor… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca
  Adjudicada a AMER E HIJOS SA por 363.257 € (baja del 27,2 %) · 2024-09-23

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Inca (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Vitrac Obra Pública S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 1.323.120 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.455.432 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Illes Balears.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Islas Baleares. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Islas Baleares
• Licitaciones de obras de urbanización