Contrato de obras "Instalación de vestuarios en Pabellón Polideportivo de Rincón de Olivedo"

Importes y cifras

Qué se contrata

La instalación de dos vestuarios colectivos independientes en el Pabellón Polideportivo de Rincón de Olivedo, situado en las Instalaciones Deportivas Municipales, para completar un edificio construido sin esta zona y que hoy obliga a los equipos a usar los aseos de las piscinas municipales.

Cada vestuario incluye cinco duchas colectivas (una adaptada), tres lavabos (uno adaptado), dos inodoros (uno adaptado), zona de vestuario adaptada con bancos y taquillas, y cabinas de inodoro de tablero fenólico. Se completan la red de saneamiento, la ampliación de la red de agua fría con tubería de acero inoxidable DN50, la instalación eléctrica de alumbrado y tomas de corriente, la climatización con rejillas de impulsión y retorno, y la detección de incendios en los vestuarios. Se sustituye también la generación de agua caliente sanitaria por una bomba de calor aerotérmica con dos depósitos acumuladores de 750 y 298 litros.

El plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de replanteo. El presupuesto de ejecución material asciende a 96.534,48 euros, con 13 % de gastos generales y 6 % de beneficio industrial, lo que da un presupuesto de contrata de 114.876,03 euros más 21 % de IVA. No se incluye cláusula de revisión de precios.

El cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en eficiencia energética de iluminación, salubridad y seguridad en caso de incendio se justifica en el proyecto, con cerramientos existentes y acabados de reacción al fuego A1 o B-s1,d0 en paredes y falsos techos.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de urbanización en la Plaza de Abajo en Las Ruedas de Ocón. — plazo hasta el 19/11/2026
• Obras de urbanización de la C/ la plaza y C/ la cruz en la Villa de Ocón (La Rioja — plazo hasta el 19/11/2026
• Ejecución de las obras del Proyecto 06/10 de Emisario del Bajo Iregua (La Rioja), Adenda 11/14 y Adenda 03/16… — plazo hasta el 13/11/2026
• Obras del proyecto de conservación y mejora de la estabilidad de las masas forestales en el Oja y en el Cárde… — plazo hasta el 12/11/2026
• Reurbanización de la Plaza Mayor de Briñas (La Rioja) — plazo hasta el 12/11/2026
• UT3 Ejecución de los trabajos de cerrajería de la obra Residencia de personas mayores y centro de participaci… — plazo hasta el 18/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en La Rioja →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 150.000 €): Para demostrar la solvencia económica y financiera, se estará al volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea al menos…

Solvencia técnica

Otros (mín. 100.000 €): Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, avaladas por certificados de buena…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 7,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 13,2 % en las 66 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibieron 3 ofertas, de 106.840 € a 108.900 €. Construcciones los Hiladeros SL ha ganado 8 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama. Se adjudicó 28 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contrato de servicios de limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (La Rioja)
  Adjudicada
  Publicada: 2026-08-21
• Contrato de obras "Acondicionamiento del camino peatonal de acceso sur del Castillo de Cervera del Río Alhama"
  Publicada
  Publicada: 2026-08-12
• Contrato de obras "Mejoras en el camino de la Canejada"
  Adjudicada
  Publicada: 2026-08-05
• Contrato de servicios Intervención Arqueológica en el Castillo de Cervera. 3ª fase
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-29
• Arrendamiento parte nave CM San Miguel, nº 30 por concurso
  Publicada
  Publicada: 2026-06-05

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama

• Contrato de servicios de seguros de varios ramos del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (La Rioja). 2ª convocatoria: Lote 1 — 20/11/2025
• Contrato de servicios de seguros de varios ramos del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (La Rioja) — 10/10/2025
• Contrato de obras "Reurbanización de la calle Fuente Peña 3ª fase en Valverde" — 24/09/2025
• Contrato de servicios Intervención Arqueológica en el Castillo de Cervera. 2ª fase — 19/06/2025
• Concesión demanial para la explotación del servicio de bar de las piscinas municipales sito en c/ San Miguel, nº 1 de Cervera del Río Alhama — 22/05/2025
• Concesión demanial para la explotación del servicio de bar de las piscinas municipales sito en c/ San Miguel, nº 1 de Cervera del Río Alhama — 30/04/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato obras construccion vestuarios y aseos del polideportivo municipal — Alcaldía del Ayuntamiento de Lantejuela
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA, S.L. por 233.519 € · 2025-08-18
• Contrato de obras de acondicionamiento de local municipal para vestuarios-camerinos Calle Mayor nº56 Almudevar — Alcaldía del Ayuntamiento de Almudévar
  Adjudicada a DAMARIM, S.L. por 55.900 € (baja del 2,5 %) · 2024-11-12
• Contrato de obras para la ejecución de la “Memoria de suministro e instalación de aseos y vestuarios prefabri… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a SATO EQUIPAMIENTO SL por 59.990 € (baja del 7,7 %) · 2026-03-25
• objeto del contrato consiste en la Habilitación de los vestuarios del pabellón Deportivo Municipal — Alcaldía del Ayuntamiento de Tavernes Blanques
  Adjudicada a SOGESER FACILITY SERVICES, S.L. por 325.905 € (baja del 1,2 %) · 2025-05-12
• Contrato de obras para la ampliación de instalación deportiva (ampliación de vestuarios en piscina) — Pleno de la Mancomunidad El Berral
  Adjudicada a JOSE LUIS GONZÁLEZ GARCÍA por 84.906 € (baja del 4,5 %) · 2025-09-30
• Contrato de obras "Reurbanización de la calle Pedro Sáez de Guinoa. 2ª fase en Ventas del Baño" — Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama
  Adjudicada a JIMFOR REFORMAS S. L. por 57.980 € (baja del 13,0 %) · 2024-11-08

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Construcciones los Hiladeros SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 114.876 € y el presupuesto base de licitación asciende a 139.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es La Rioja.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en La Rioja. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en La Rioja
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de ropa y vestuario laboral
• Licitaciones de fontanería