Contrato de obras "Reurbanización de la calle Fuente Peña 3ª fase en Valverde"
Expediente 462/2025 · Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama
Adjudicada a JIMFOR REFORMAS S. L. por 109.083 € (sin IVA), un 16,7 % por debajo del presupuesto, entre 2 ofertas. Pavimentación de 868,15 m² de calzada y aceras en hormigón, con red de saneamiento separativa, abastecimiento de agua de fundición dúctil de 100 mm y canalizaciones para alumbrado público, en un plazo de 2 meses. Licitación pública de obras convocada por Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (La Rioja). Con valor estimado de 130.900 € y presupuesto de 158.389 € (IVA incluido). Procedimiento abierto simplificado. El plazo de presentación de ofertas terminó el 22/10/2025 a las 19:00. Expediente 462/2025.
¿Te interesan las licitaciones como esta? Recibe por email las próximas licitaciones de obras en La Rioja. Gratis, sin tarjeta.
Importes y cifras
Qué se contrata
La continuación de la reurbanización de la calle Fuente Peña en el casco urbano de Valverde, con la demolición de pavimentos existentes y la pavimentación de 868,15 m² de calzada y aceras con hormigón fratasado y un espesor de 20 cm. Incluye la retirada de mobiliario urbano, la gestión de tuberías de fibrocemento del antiguo abastecimiento y la renovación de las redes de saneamiento y distribución de agua, con conexiones a la red existente.
El saneamiento es separativo, con tubería de PVC de 125 a 315 mm, cuatro pozos de registro, tres sumideros sifónicos y doce acometidas domiciliarias. La distribución de agua se ejecuta con 89 m de fundición dúctil de 100 mm, 65 m de polietileno, una válvula, una boca de riego y doce acometidas. También se ejecutan canalizaciones subterráneas de alumbrado público de doble tubo de PVC de 110 mm con arquetas, sin incluir el cableado.
El plazo de ejecución es de 2,0 meses desde el acta de comprobación del replanteo, con un plazo de garantía de un año desde la recepción provisional. El presupuesto de ejecución material es de 110.000,00 euros y el de ejecución por contrata de 130.900,00 euros, sin IVA. Para la adjudicación no se exige clasificación, aunque podrá valorarse la clasificación de Grupo E Subgrupo 1 Categoría 1 y Grupo G Subgrupo 6 Categoría 1. El contrato no incluye revisión de precios ni se divide en lotes.
Licitaciones abiertas similares
- Construcción de espacio socio-cultural para la convivencia, ocio y sociabilidad del municipio
- Rehabilitación de la Planta Baja del Edificio del Ayuntamiento para Espacio Social y Cultural para la Convive…
- Mejora y Mantenimiento de Caminos Rurales de Villamediana de Iregua
- Mantenimiento de toldos, cortinas y redes ubicados en instalaciones deportivas municipales
- Mantenimiento de las cubiertas en edificios deportivos municipales
- Reurbanización de la calle José García de Badarán (La Rioja).
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | Ampliación plazo de garantía | 25.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta económica respecto al presupuesto base de licitación | 75.0 |
Requisitos para presentarse
- Solvencia económica
- Cifra anual de negocio (mín. 160.000 €): Para demostrar la solvencia económica y financiera, se estará al volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea al menos…
- Solvencia técnica
- Otros (mín. 100.000 €): Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, avaladas por certificados de buena…
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| JIMFOR REFORMAS S. L. | Adjudicado | 109.083 €07/11/2025 | 07/11/2025 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó con una baja del 16,7 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 13,2 % en las 66 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas, de 109.083 € a 119.120 €. JIMFOR REFORMAS S. L. ha ganado 5 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama. Se adjudicó 44 días después de su publicación.
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Complementaria | ≈ 5.454 € | 5.0 % |
| Definitiva | ≈ 5.454 € | 5.0 % |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 07/11/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 24/09/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 24/09/2025 |
Lo último de Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama
Ver el órgano →- Contrato de servicios de limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (La Rioja) AdjudicadaPublicada: 2026-08-21
- Contrato de obras "Acondicionamiento del camino peatonal de acceso sur del Castillo de Cervera del Río Alhama" PublicadaPublicada: 2026-08-12
- Contrato de obras "Mejoras en el camino de la Canejada" AdjudicadaPublicada: 2026-08-05
- Contrato de servicios Intervención Arqueológica en el Castillo de Cervera. 3ª fase AdjudicadaPublicada: 2026-06-29
- Arrendamiento parte nave CM San Miguel, nº 30 por concurso PublicadaPublicada: 2026-06-05
Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama
- Contrato de obras "Adecuación de antigua estación de autobuses de Cervera del Río Alhama para uso turístico y usos múltiples (Fase II)", financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Contrato de servicios de seguros de varios ramos del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (La Rioja). 2ª convocatoria: Lote 1
- Contrato de servicios de seguros de varios ramos del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (La Rioja)
- Contrato de obras "Instalación de vestuarios en Pabellón Polideportivo de Rincón de Olivedo"
- Contrato de servicios Intervención Arqueológica en el Castillo de Cervera. 2ª fase
- Concesión demanial para la explotación del servicio de bar de las piscinas municipales sito en c/ San Miguel, nº 1 de Cervera del Río Alhama
Licitaciones similares y su resultado
- Contrato de obras "Reurbanización de la calle García Brieva y colector de pluviales en Cabretón". 2ª convocat…
- Contrato de obras "Reurbanización de la calle Pedro Sáez de Guinoa. 2ª fase en Ventas del Baño"
- Contrato de obras "Mejoras en el camino de Las Ventas del Baño a Cabretón. 3ª fase"
- Contrato de obras "Reurbanización calle San Miguel y calle Escuelas en Cervera del Río Alhama"
- Contrato de obras "Finalización de Construcción de Depósito Regulador de Agua en Cervera del Río Alhama"
- Contrato de obras " 3ª Fase del Plan Director de la Zona Comercial de Valleseco. Tramo de la calle Cura Cabal…
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama (Administración Local).
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a JIMFOR REFORMAS S. L..
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 130.900 € y el presupuesto base de licitación asciende a 158.389 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es La Rioja.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en La Rioja. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.