Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Barassa, Llometa Roja y la Paridera sitos en los polígono 4,13 y 14 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.

Importes y cifras

Qué se contrata

Se contratan obras de reparación de caminos rurales de titularidad municipal en el término de Real (València), afectados por la DANA de octubre de 2024, con el fin de restablecer su firme, drenaje y estabilidad de taludes para la circulación agrícola y el acceso a viviendas dispersas. Las actuaciones se localizan en los polígonos 4, 13 y 14, y comprenden los caminos del Sogroi, de la Paridera Alta, de la Paridera Baixa, la Travesera Norte Sogroi-Paridera, la Travesera Sur Sogroi-Paridera y el camino entre Parideres.

Las intervenciones incluyen repavimentación con mezcla bituminosa AC 11 SURF B50/70 D de 5 cm de espesor, bacheos con AC 16 SURF B50/70 S, riegos de adherencia con emulsión C60BP3 TER y, en tramos de mayor afección hidráulica, firme rígido de hormigón armado HM-20 con mallazo ME 500 SD. En el camino de la Paridera Baixa se prevén demolición y reconstrucción del paquete de firme, muros de contención de gaviones y saneamiento de raíces con hormigón HM-20. En la Travesera Sur se realizarán desbroce, escarificado, compactación al 95% Proctor modificado y zahorra artificial en tongadas de hasta 25 cm.

Se construirán además nuevas cunetas de hormigón HM-20 y se repararán las existentes.

El plazo de ejecución es de tres meses desde el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El presupuesto de ejecución material asciende a 654.775,92 euros, con un presupuesto base de licitación sin IVA de 779.183,35 euros. Se requiere clasificación como contratista de obras en el grupo G, subgrupo 4 (firmes de mezclas bituminosas), categoría 3. El plazo de garantía es de un año.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Reparación de daños en diversos viales de la Urbanización Les Blasques de Turís — plazo hasta el 24/11/2026
• Obras de reforma de la EDAR de Jalance (Valencia). — plazo hasta el 04/11/2026
• OC-V-26009; 54.771/26 Reparación de seis estructuras en la carretera A-35, PP.KK. 41+360, 42+620 y 44+340. Pr… — plazo hasta el 03/11/2026
• Ac-576A/O. Ampliación de plataforma y mejora del drenaje de la carretera CV-598 de Autovía A35 a Canals en lo… — plazo hasta el 06/11/2026
• S-496A/O. Obras de acondicionamiento de trazado y refuerzo de firme de la carretera Cv-324. Tramo del pk 1+67… — plazo hasta el 03/11/2026
• Redacción de proyecto y ejecución de las obras para la sustitución de cuatro escaleras mecánicas en las estac… — plazo hasta el 02/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

G4-3

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 27,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 11,1 % en las 8 adjudicaciones de Pleno del Ajuntament de Real y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 6 ofertas, de 550.134 € a 756.353 €. Se adjudicó 61 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: La empresa adjudicataria que disponga de plan de igualdad deberá acreditar la inscripción de este en el Registro de la comunidad Valenciana de convenio y acuerdos colectivos de trabajo o el…

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras de adecuación de aparcamiento público previsto en el PMUS de Real e integración ambiental de su entorno en las parcelas 61,62 y 64 del polígono 1 y en el número 6 de la calle Mariano Nieto y Vicente Galdón.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-15
• Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Ayuntamiento de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-28
• Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Casa de la Cultura de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01
• Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01
• Contrato de obras de reforma del edificio destinado a usos múltiples dentro del antiguo ayuntamiento de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-03

Anteriores y posteriores de Pleno del Ajuntament de Real

• Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real — 03/02/2026
• Contrato de obras para la reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de la Serreta y el Carrechal sitos en el polígono 2 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática. — 01/10/2025
• Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Algoder y Colmeners de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática. — 01/10/2025
• Contrato de obras de construcción de un centro de día en calle Rio Magro 8 de Real. Pla Convivint 2022-2025/ Plan de Inversiones 2022-2023, Diputación de Valencia — 25/09/2024
• Contrato de obras de construcción de un centro de día en calle Rio Magro 8 de Real. Pla Convivint 2022-2025/ Plan de Inversiones 2022-2023, Diputación de Valencia — 31/07/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de dirección facultativa de las obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afec… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Estudi Encís S.L. por 13.000 € (baja del 10,1 %) · 2026-02-05
• Contrato de dirección facultativa de las obras de Reparación de los daños causados en diversos caminos afec… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Estudi Encís S.L. por 13.800 € (baja del 5,2 %) · 2026-02-05
• Contrato de servicios de dirección facultativa de las obras para la reparación de los daños causados en diver… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Estudi Encís S.L. por 13.500 € (baja del 9,4 %) · 2026-02-05
• Contrato de dirección facultativa de las obras de reforma de los acabados dañados por la DANA en el interior… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a ISABEL LAMPARERO ARROYO por 4.800 € (baja del 5,1 %) · 2026-04-07
• Contrato de redacción de proyecto de obras de Reparación y adecuación del saneamiento y servicios urbanos de… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a XÚQUER-ARQING, SL por 35.892 € (baja del 65,9 %) · 2026-10-07
• Contrato de obras para la creación de una vía ciclopeatonal en el camino existente en la parcela 9046 del pol… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a ASFALTOS VILAR CHASAN SL por 49.400 € (baja del 0,4 %) · 2025-05-05

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ajuntament de Real.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 779.183 € y el presupuesto base de licitación asciende a 942.812 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de carreteras