Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Algoder y Colmeners de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.

Importes y cifras

Qué se contrata

La reparación de caminos rurales dañados por la DANA en Real (Valencia), concretamente Camí del Algoder, Camí Carasols, Camí Escala, Camí Escala Assagador de Llometa Clotxa y Camí Partida Font del Pinar, además de un tramo que enlaza con el Camí Foieta. Las obras restituyen firmes, drenajes y márgenes para recuperar la circulación agrícola y el acceso a viviendas dispersas.

En los caminos Font del Pinar y Carasols, y en los tramos más expuestos al agua del Algoder y de Escala, se ejecuta un pavimento de hormigón de 15 cm con mallazo ME 500 SD 15x15 Ø 6-6 mm y acabado estriado; en el resto se extiende mezcla bituminosa en caliente AC 11 SURF B50/70 D de 5 cm. Se realizan desbroces de cunetas y taludes, limpieza de drenajes, aplicación de herbicida selectivo y cunetas de hormigón HM-20 en el camino de Escala.

El plazo de ejecución es de tres meses desde el acta de comprobación del replanteo. El presupuesto base de licitación sin IVA asciende a 948.664,25 euros, con presupuesto de ejecución material de 797.196,85 euros. Para licitar se exige clasificación como contratista de obras en Grupo G, subgrupo 4 (firmes de mezclas bituminosas) o subgrupo 3 (firmes de hormigón hidráulico), categoría 4.

El control de calidad a cargo del contratista no superará el 1 % del presupuesto de obra, y el plazo de garantía mínimo es de un año desde la recepción provisional. No se aplicará revisión de precios.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Rehabilitación de la zona de anidamiento de aves en la Albufera de Anna — plazo hasta el 09/11/2026
• Obras mejora de itinerario ciclista y peatonal en la calle Nicolás factor entre las calles María Jordán y Cam… — plazo hasta el 09/11/2026
• Contracte d’obres per a l’execució del projecte: Adequació de l'Escola Infantil “LA JORDANA” — plazo hasta el 09/11/2026
• Suministro en régimen de arrendamiento de iluminación decorativa del municipio de Bétera — plazo hasta el 04/11/2026
• Depósito de agua potable — plazo hasta el 10/11/2026
• Contrato Administrativo de obra para la repavimentación de la C/ Pedralba, entre los números 4 y 103, del mun… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

G3-4

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 23,4 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 11,1 % en las 8 adjudicaciones de Pleno del Ajuntament de Real y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 4 ofertas, de 726.775 € a 911.002 €. Se adjudicó 61 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: La empresa adjudicataria que disponga de plan de igualdad deberá acreditar la inscripción de este en el Registro de la comunidad Valenciana de convenio y acuerdos colectivos de trabajo o el…

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras de adecuación de aparcamiento público previsto en el PMUS de Real e integración ambiental de su entorno en las parcelas 61,62 y 64 del polígono 1 y en el número 6 de la calle Mariano Nieto y Vicente Galdón.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-15
• Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Ayuntamiento de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-28
• Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Casa de la Cultura de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01
• Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01
• Contrato de obras de reforma del edificio destinado a usos múltiples dentro del antiguo ayuntamiento de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-02-03

Anteriores y posteriores de Pleno del Ajuntament de Real

• Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real — 03/02/2026
• Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Barassa, Llometa Roja y la Paridera sitos en los polígono 4,13 y 14 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática. — 01/10/2025
• Contrato de obras para la reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de la Serreta y el Carrechal sitos en el polígono 2 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática. — 01/10/2025
• Contrato de obras de construcción de un centro de día en calle Rio Magro 8 de Real. Pla Convivint 2022-2025/ Plan de Inversiones 2022-2023, Diputación de Valencia — 25/09/2024
• Contrato de obras de construcción de un centro de día en calle Rio Magro 8 de Real. Pla Convivint 2022-2025/ Plan de Inversiones 2022-2023, Diputación de Valencia — 31/07/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de servicios de dirección facultativa de las obras para la reparación de los daños causados en diver… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Estudi Encís S.L. por 13.500 € (baja del 9,4 %) · 2026-02-05
• Contrato de dirección facultativa de las obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afec… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Estudi Encís S.L. por 13.000 € (baja del 10,1 %) · 2026-02-05
• Contrato de dirección facultativa de las obras de Reparación de los daños causados en diversos caminos afec… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Estudi Encís S.L. por 13.800 € (baja del 5,2 %) · 2026-02-05
• Contrato de dirección facultativa de las obras de reforma de los acabados dañados por la DANA en el interior… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a ISABEL LAMPARERO ARROYO por 4.800 € (baja del 5,1 %) · 2026-04-07
• Contrato de redacción de proyecto de obras de Reparación y adecuación del saneamiento y servicios urbanos de… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a XÚQUER-ARQING, SL por 35.892 € (baja del 65,9 %) · 2026-10-07
• Contrato de dirección facultativa de las obras de reforma del edificio destinado a Ayuntamiento de Real Ob… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Antonio Paños Tarín por 5.430 € (baja del 0,1 %) · 2026-07-28

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ajuntament de Real.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a BECSA, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 948.664 € y el presupuesto base de licitación asciende a 1.147.884 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de carreteras