Contrato de obras de reforma del edificio destinado a usos múltiples dentro del antiguo ayuntamiento de Real

Importes y cifras

Qué se contrata

La reforma interior del antiguo ayuntamiento de Real, de 472,96 m² construidos repartidos en planta baja, primera, segunda y casetón, para reparar los daños causados por la DANA de octubre de 2024. El presupuesto de licitación es de 406.049,42 euros (IVA incluido), con un presupuesto de ejecución material de 281.998,34 euros. El plazo de ejecución previsto es de 6 meses.

Las obras consisten en la demolición y sustitución de la cubierta plana, transitable y no ventilada, con aislamiento de poliuretano de 100 mm y membrana bicapa, así como en la demolición de solados, rodapiés, alicatados, tabiquería interior, falsos techos y carpintería interior. Se ejecutarán nuevas soleras con impermeabilización y aislamiento de XPS de 80 mm, trasdosados de placa de yeso laminado con lana mineral, nuevos aseos adaptados y reparación del portón de madera de acceso. No se actúa sobre la estructura ni sobre las fachadas exteriores, que se trasdosarán por el interior.

Las instalaciones de electricidad, ventilación y climatización quedan fuera del proyecto y deberán ser diseñadas y ejecutadas por una empresa instaladora autorizada, bajo responsabilidad del contratista principal. El proyecto incluye el Estudio Básico de Seguridad y Salud, el estudio de gestión de residuos y el control de calidad.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Redacción del proyecto, ejecución de las obras y dirección facultativa para la construcción por procedimiento… — plazo hasta el 21/12/2026
• Contrato de obras de habilitación del área recreativa Plà de Parra — plazo hasta el 09/11/2026
• Contratación de las obras: Sustitución del sistema de climatización y ventilación en el Edificio Social Pouac… — plazo hasta el 08/11/2026
• Contratación del suministro y montaje de vidrios necesarios para efectuar las tareas de mantenimiento de expo… — plazo hasta el 09/11/2026
• Rehabilitación y adecuación de las instalaciones del Espacio Polivalente de Montroi. — plazo hasta el 03/11/2026
• Obras de modificación del carril bici del Paseo Alameda, en el tramo Puente del Reino Puente de Monteolivete,… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C*-2

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 11,1 % en las 8 adjudicaciones de Pleno del Ajuntament de Real y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 4 ofertas. Se adjudicó 56 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Utilización eficiente de recursos como la electricidad y el agua en las instalaciones donde se ejecuta la obra

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras de adecuación de aparcamiento público previsto en el PMUS de Real e integración ambiental de su entorno en las parcelas 61,62 y 64 del polígono 1 y en el número 6 de la calle Mariano Nieto y Vicente Galdón.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-15
• Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Ayuntamiento de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-28
• Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Casa de la Cultura de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01
• Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-01
• Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real
  Publicada
  Publicada: 2026-02-03

Anteriores y posteriores de Pleno del Ajuntament de Real

• Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Barassa, Llometa Roja y la Paridera sitos en los polígono 4,13 y 14 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática. — 01/10/2025
• Contrato de obras para la reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de la Serreta y el Carrechal sitos en el polígono 2 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática. — 01/10/2025
• Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Algoder y Colmeners de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática. — 01/10/2025
• Contrato de obras de construcción de un centro de día en calle Rio Magro 8 de Real. Pla Convivint 2022-2025/ Plan de Inversiones 2022-2023, Diputación de Valencia — 25/09/2024
• Contrato de obras de construcción de un centro de día en calle Rio Magro 8 de Real. Pla Convivint 2022-2025/ Plan de Inversiones 2022-2023, Diputación de Valencia — 31/07/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de dirección facultativa de las obras de reforma del edificio destinado a usos múltiples dentro de… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a ISABEL LAMPARERO ARROYO por 11.500 € (baja del 3,0 %) · 2026-05-05
• Contrato de obras de "Rehabilitación de inmueble protegido para su uso como agencia de lectura c/ Dr. Fleming… — Alcaldía del Ajuntament de Real · 2023-10-31
• Contrato de dirección facultativa de las obras de reforma del edificio destinado a Ayuntamiento de Real Ob… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Antonio Paños Tarín por 5.430 € (baja del 0,1 %) · 2026-07-28
• Contrato de dirección facultativa de las obras de reforma del edificio destinado a Casa de la Cultura de Re… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Antonio Paños Tarín por 12.330 € · 2026-06-01
• Contrato de obras de "Rehabilitación de inmueble protegido para su uso como agencia de lectura c/ Dr. Fleming… — Alcaldía del Ajuntament de Real
  Adjudicada a Construcciones Gonzalez Fons S.L. por 333.049 € · 2024-02-07

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ajuntament de Real.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 335.578 € y el presupuesto base de licitación asciende a 406.049 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Valencia
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de demoliciones
• Licitaciones de dirección de obra