Contrato de obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en calles Ribo Lahoz y Tramo Avda. del Campo del Toro en Cariñena.

Importes y cifras

Qué se contrata

La sustitución de tramos de la red de abastecimiento de agua, con la finalidad de reducir averías, pérdidas y filtraciones que afectan a viviendas próximas. Las actuaciones afectan a la calle Ribo Lahoz y a un tramo de la avenida del Campo del Toro hasta la calle Pedro Portolés, e incluyen la modificación del trazado de la tubería de impulsión desde los pozos de captación hasta el depósito de regulación, sacándola del cauce del río Frasno para llevarla por el camino en cabecera de talud de la margen izquierda.

El contrato no se divide en lotes. El plazo de ejecución es de cuatro meses, contados desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo. El presupuesto base de licitación asciende a 97.616,86 € sin IVA (118.116,40 € con IVA al 21 %).

Para participar no se exige clasificación, al ser el importe inferior a 500.000 euros. Como solvencia económica se requiere un volumen anual de negocios igual o superior a 146.425,29 euros. En cuanto a solvencia técnica, se exige haber realizado obras similares en los últimos cinco años por un importe acumulado, en uno de los años, igual o superior al valor estimado del contrato.

La adjudicación se realizará con dos criterios: precio, con un máximo de 80 puntos, y ampliación del plazo de garantía, con un máximo de 20 puntos sobre el mínimo de dos años fijado en el pliego. No se admiten variantes. Se permite la subcontratación hasta el 60 % del importe de adjudicación.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Servicio de mantenimiento general básico, pequeñas reparaciones y actuaciones auxiliares de conservación de l… — plazo hasta el 19/11/2026
• Ejecución de las obras correspondientes al Proyecto Básico y de Ejecución de «Remodelación de la Plaza del… — plazo hasta el 20/11/2026
• Renovación de aceras y acometidas de agua en calle Costa de El Bayo — plazo hasta el 23/11/2026
• Obras de mejoras de pavimentos y servicios de calles Horno, Sol y Bajera en Bordalba — plazo hasta el 22/11/2026
• Reordenación y acondicionamiento de la plaza del Pilar y de conclusión de la plaza pública de la zona del sil… — plazo hasta el 23/11/2026
• Construcción de dos (2) viviendas para destinarlas a alquiler social, en solares sitos en calle Baja 10 y cal… — plazo hasta el 05/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Zaragoza →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Volumen anual de negocio ≥ 146.425,29 € (mayor año de los 3 últimos)

Solvencia técnica

Otros: Obras similares

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 5,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 5,2 % en las 44 adjudicaciones de Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibieron 2 ofertas, de 92.512 € a 97.000 €. CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A. ha ganado 3 licitaciones de Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena. Se adjudicó 38 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Adquisición de un inmueble mediante procedimiento negociado sin publicidad para la futura implantación de un helipuerto municipal.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20
• Suministro de cuatro contenedores de gancho para el Punto Limpio de Cariñena.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-09-08
• Subasta de los derechos de ahorro energético generados por la actuación de eficiencia energética "Renovación parcial en instalaciones de alumbrado público de Cariñena"
  Publicada
  Publicada: 2026-08-20
• Contrato de obras Actuaciones e instalación eléctrica en BT en Plaza de Toros de Cariñena
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-12
• Contrato de obras de mejoras de riberas del Frasno y de las travesías del municipio de Cariñena.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-03-06

Anteriores y posteriores de Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena

• Ejecución de las obras de mejora de instalaciones deportivas de Cariñena, distribuidas en cuatro lotes (piscinas, pistas deportivas, campo de fútbol y calistenia). — 26/02/2026
• Adquisición de un inmueble mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin promover concurrencia por ser determinantes para la adquisición las características del emplazamiento y situación concreta de los inmuebles que se precisan adquirir. C/ MONJAS 20. C/ MEDIODIA 9 (D) — 20/02/2026
• Ejecución de obras de pavimentación de viales y acondicionamiento de aparcamiento público en Avda. Goya de Cariñena — 16/02/2026
• Adquisición de un inmueble mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin promover concurrencia por ser determinantes para la adquisición las características del emplazamiento y situación concreta de los inmuebles que se precisan adquirir. — 23/12/2025
• Obras rehabilitación del Torreón de las Monjas y del pozo-aljibe anexo en Cariñena — 01/10/2025
• Enajenación mediante subasta pública de bien patrimonial — 13/08/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para la renovación de la red de abastecimiento de agua en la Calle Ronda de la Piedad de Tr… — Alcaldía del Ayuntamiento de Trujillo
  Adjudicada a CAS GRUPO EMPRESARIAL SL y 1 más por 111.567 € (baja del 10,3 %) · 2025-05-20
• Contrato de Obras Proyecto básico y ejecución de renovación de redes de saneamientos y abastecimiento de cal… — Alcaldía del Ayuntamiento de Almudévar
  Adjudicada a HIDROLOGICA DE MANTENIMIENTO, S.L. por 49.999 € (baja del 10,6 %) · 2024-10-18
• Contrato de obras de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en calle Los Giles de Magallón — Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Magallón
  Adjudicada a CHIRA OBRAS Y SERVICIOS S.L por 48.742 € (baja del 5,0 %) · 2026-03-16
• El objeto del contrato es la realización de la obra denominada “Renovación red abastecimiento agua en Calle A… — Alcaldía del Ayuntamiento de Arcicóllar
  Adjudicada a ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, SL por 46.819 € (baja del 5,0 %) · 2024-10-04
• Contrato de obra renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la Calle 5 y tramos afectados de l… — Pleno del Ayuntamiento de Algar de Palancia
  Adjudicada a EXMOVITRAK, S.L. por 72.980 € (baja del 4,1 %) · 2025-02-06

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 97.617 € y el presupuesto base de licitación asciende a 118.116 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Zaragoza.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Aragón. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Zaragoza
• Licitaciones de agua y abastecimiento
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de riego