Contrato de obra de reforma Plaza de Toros, "El Arenal" implantación nuevo Museo Taurino ( previa musealización) .

Importes y cifras

Qué se contrata

La reforma interior de la Plaza de Toros de El Arenal, en La Línea de la Concepción (Cádiz), para adecuar cinco salas bajo la grada alta, con 254,22 m² útiles y 355,90 m² construidos, que acogerán un centro de interpretación taurino de contenido museográfico redactado por otro equipo. La obra no altera la fachada ni la estructura portante, que son Bien de Interés Cultural.

Las actuaciones incluyen reparación de grietas en paramentos verticales, reparación o sustitución de carpinterías, solado continuo de hormigón fratasado coloreado, trasdosados autoportantes de paneles PYL, ignifugado de pilares y forjados colaborantes metálicos, y pintado de techos con falso techo de rejilla metálica. Se abrirá además un hueco entre la Sala 1 y el acceso, con puerta metálica antiincendios, y se instalará un peldañeado de baldosa cerámica en un nuevo tramo de escalera.

Las instalaciones comprenden nuevas líneas eléctricas con subcuadros en las Salas 1, 2 y Hall of Fame, mejora de las existentes en Ambigú y Quiz Show, climatización tipo split y ventilación mecánica en todas las salas. El presupuesto de ejecución material es de 153.102,51 €; el importe base de licitación asciende a 182.191,99 € sin IVA y 220.452,31 € con IVA del 21 %. El plazo de ejecución es de tres meses y el plazo de garantía mínimo, de un año. No procede revisión de precios.

Para presentarse no es exigible clasificación, al ser el precio inferior a 500.000 €, y la solvencia se acredita conforme al artículo 77 de la Ley 9/2017. Se admiten marcas equivalentes con características técnicas coincidentes.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de rehabilitación estructural del firme de los caminos rurales municipales carril de Chana, carril de l… — plazo hasta el 05/11/2026
• Ejecución de la obra "Nave Almacen Municipal Multiusos" de la E.L.A. El Torno, financiada con las subvencione… — plazo hasta el 16/11/2026
• Obras en la red de media y baja tensión. — plazo hasta el 16/11/2026
• Reurbanización de la trasera de calle Corrales y calle Ceniceros, en El Gastor (Cádiz). — plazo hasta el 09/11/2026
• Proyectos para la construcción de Finalizacion Residencia de Ancianos calle Albarrada s/n de Villaluenga del… — plazo hasta el 09/11/2026
• Jardín Botánico y creación de zonas verdes. — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cádiz →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C1-2

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Los licitadores deberán aportar el DEUC debidamente cumplimentado, SOLO el ganador deberá acreditar la capacidad y solvencia antes de la adjudicación.

Solvencia técnica

Otros: Los licitadores presentarán (en sobre A) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS (según Anexo), y el ganador deberá acreditar dichos medios personales: 1.- Un jefe de obra con…
Otros: SOLVENCIA TECNICA ADICIONAL: Dada cuenta de la especialidad de la obra, además de la clasificación presentada o la solvencia acreditada, se deberá acreditar haber ejecutado al menos una obra para…
Trabajos realizados: En caso de no acreditar clasificación (opcional) se deberá acreditar haber ejecutado al menos tres obras para Administraciones Públicas, con importe (sin IVA) igual o superior al 70% del valor…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 0,7 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 4,2 % en las 991 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción y del 5,0 % en el grupo CPV 4500. Se recibió una sola oferta. Iberian Trade Services, S.L. ha ganado 22 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. Se adjudicó 77 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Garantizar el cumplimiento del código ético aprobado por el Excmo Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, por lo que aportara declaración responsable en fase de adjudicación de contrato, caso de…
• Consideraciones de tipo medioambiental: Documentación acreditativa de la adopción de medidas para hacer más sostenible la gestión del agua. Se tendrá que acreditar por el contratista al inicio de la obra.

Publicaciones oficiales

• Obra de rehabilitación del pabellón deportivo Padre Diego, en La Línea de la Concepción (Cádiz)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-30
• Obra de mejoras de centros educativos de infantil y primaria de titularidad municipal en La Línea de la Concepción (Cádiz)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-29
• Creación y ejecución de una obra original de recreación histórica, específicamente concebida para su representación en el Fuerte de Santa Bárbara con motivo de su acto inaugural, que será representada por medio de dos pases.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-26
• Obra viales en diferentes calles de La Línea de la Concepción (Cádiz)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-16
• Obra de reurbanización de Plaza Fariñas de La Línea de la Concepción (Cádiz)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-16

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción

• Contrato de Servicio de Gestión del Método CER para el municipio de La Línea de la Concepción. ( 4 AÑOS) — 20/02/2026
• Obra de "Rehabilitacion de estancias y musealizacion de Plaza de Toros El Arenal" — 18/02/2026
• Actuacion chirigota "Los que van a coger papas" para el carnaval 2026 — 12/02/2026
• Contrato de servicios de redacción de Proyecto de la obra de reurbanización de viales públicos en la Barriada de la Atunara de La Línea de la Concepción — 09/02/2026
• Actuación Chirigota "Los Semicuraos" para el carnaval 2026 — 06/02/2026
• Contrato menor de suministro de lanas,. — 06/02/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Obra de Rehabilitación estancias y musealización de Plaza Toros "El Arenal" de La Línea de la Concepción (Cá… — Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES CALDERON SOCIEDAD LIMITADA por 463.580 € (baja del 8,0 %) · 2026-07-16
• Contrato de obras del proyecto reformado para la terminación de la cubierta de la plaza de toros "La Montera"… — Alcaldía del Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES UXCAR-97 SL por 841.281 € (baja del 21,5 %) · 2024-04-29
• Contrato de obras de medidas de adaptación de la plaza de toros. FASE 2 — Junta de Gobierno Local
  Adjudicada a APPIA INFRAESTRUCTURAS, S.L. por 52.897 €
• Contrato de obras de medidas de adaptación de la plaza de toros de Tudela a los requisitos recogidos en el DF… — Junta de Gobierno Local
  Adjudicada a APPIA INFRAESTRUCTURAS, S.L. por 51.983 € (baja del 0,1 %)
• Contrato de obras para el desarrollo del "Proyecto Básico y de Ejecución de musealización de Toriles en la Ca… — Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
  Adjudicada a EDYCIBA, S.L. por 142.919 € · 2026-03-09
• Contrato de obras de medidas de adaptación de la plaza de toros de Tudela a los requisitos recogidos en el DF… — Junta de Gobierno Local
  Adjudicada a APPIA INFRAESTRUCTURAS, S.L. por 73.339 €

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Iberian Trade Services, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 182.192 € y el presupuesto base de licitación asciende a 220.452 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cádiz.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cádiz
• Licitaciones de obras de urbanización