Contrato de las obras de climatización de la caseta municipal, casetas de servicios y de información en el recinto ferial

Importes y cifras

Qué se contrata

La instalación de climatización de la caseta municipal, de las casetas de servicios y de la caseta de información del recinto ferial de Almanjayar, en Granada, para dar confort ambiental durante la feria del Corpus Christi. La caseta municipal tiene 2.000 m², de los que se climatizan unos 1.050 m² de zona general de público y 250 m² de zona VIP; las casetas de servicios, 600 m², con espacios para Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Nacional y Bomberos; y la caseta de información, con zona de trabajadores de unos 32 m² y despacho de gerencia de unos 8,82 m².

Los trabajos comprenden el suministro e instalación de máquinas de climatización (tres Ferroli Artic V85 y una Ciatesa IN 155 o similares en la caseta municipal, y equipos split en el resto de edificios), conductos de fibra de vidrio, conductos de tela, embocaduras, tuberías de evacuación de condensados y conexionado eléctrico de las máquinas.

El plazo de ejecución se concentra en las dos semanas previas a la feria: la caseta municipal debe estar en servicio el miércoles anterior a la inauguración y las casetas de servicios y de información el viernes anterior. Durante la feria se realizará mantenimiento con un tiempo máximo de respuesta de una hora, y el desmontaje se efectuará en los dos días siguientes a su finalización. El contrato tiene una duración de cinco años, y transcurrido ese plazo los equipos de las casetas de servicios e información pasan a propiedad municipal.

El presupuesto base de licitación es de 8.662,23 € (IVA incluido), con 7.158,87 € sin IVA.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contrato administrativo de obras para la ejecución del Plan de Asfaltado 2026 del municipio de Santa Fe (Gran… — plazo hasta el 03/11/2026
• Ejecución de las obras correspondientes al Pan de Pavimentación de Huétor Vega — plazo hasta el 03/11/2026
• Adecuación de la sala de usos múltiples Centro Cultural Siglo XXI de Las Gabias. — plazo hasta el 04/11/2026
• Obras de reparación de pavimentos y asfaltado de viales. — plazo hasta el 04/11/2026
• obras de climatización nave taller centro albayzín — plazo hasta el 10/11/2026
• Plan de Asfaltado Fase 4 Las Gabias, 2026. — plazo hasta el 05/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Granada →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Anexo V Declaración responsable del cumplimiento de los requerimientos legales en materia social y laboral
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: Anexo VI Compromiso de adscripción de medios para la ejecución del contrato
Otros: Anexo VII DEUC

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 80,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 2,7 % en las 1.013 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada y del 13,2 % en el grupo CPV 4533. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 55 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Contrato de obras necesarias e imprescindibles para la eliminación de situaciones de peligro en los 38 centros educativos de la ciudad de Granada por razones de emergencia
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-22
• Contrato de servicios de asistencia técnica en aquellas obras que deban ser realizadas en régimen de ejecución subsidiaria o actuación urgente por el Ayuntamiento de Granada
  Publicada
  Publicada: 2026-10-21
• Contrato de suministro para la renovación y suministro de licencias de la plataforma de gestión de la identidad (IAM) y accesos de usuarios corporativos y acceso privilegiado (PAM) para el Ayuntamiento de Granada
  Publicada
  Publicada: 2026-10-19
• Contrato de servicios de recogida de la naranja amarga en los ejemplares de naranjo amargo del Patrimonio Municipal de Granada
  Publicada
  Publicada: 2026-10-14
• Contrato de servicios de limpieza, preparación, imprimación, pintura en zonas exteriores urbanas del Ayuntamiento de Granada
  Publicada
  Publicada: 2026-10-14

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada

• Contrato privado de cesión de terrenos, en la modalidad de arrendamiento, para instalación y explotación de casetas comerciales en el recinto ferial (5 lotes) — 06/03/2026
• Contrato de servicios de gestión energética y redes de distribución eléctrica en media y baja tensión en el recinto ferial — 06/03/2026
• Contrato de obras de instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de toldos en las calles Reyes Católicos, Mesones y Marqués de Gerona de la ciudad de Granada — 06/03/2026
• Contrato de obras para el acondicionamiento de infraestructuras y casetas oficiales en el Recinto Ferial de Granada — 05/03/2026
• Contrato de obras para la ejecución del proyecto de acondicionamiento de la Calle Baden Powell - Granada — 05/03/2026
• Contrato de servicios de mantenimiento de las aplicaciones WinMedtra y WinSehtra — 05/03/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de acondicionamiento de infraestructuras y casetas oficiales en el Recinto Ferial de Granada — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada
  Adjudicada a NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE SOCIEDAD LIMITADA por 7 € · 2024-03-21
• Contrato de obras de adaptación de la distribución interior de la caseta municipal — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada
  Adjudicada a URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. por 17.643 € (baja del 0,1 %) · 2026-05-04
• Contrato de obras para la ejecución del Proyecto de renovación de instalaciones eléctricas en el Recinto Feri… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada
  Adjudicada a Agustino Ingeniería y Montajes, S.L.U. por 8.450 € (baja del 32,6 %) · 2026-05-05
• Contrato de obras de remodelación de la instalación de climatización de la sede de Turismo del Ayuntamiento d… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada
  Adjudicada a SERVEO SERVICIOS, S.A.U. por 58.225 € (baja del 5,0 %) · 2024-06-12
• Contrato de obra para la instalación de climatización de la Caseta Municipal de Villafranca de Córdoba — Alcaldía del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba
  Adjudicada a Tecconair SL por 158.500 € (baja del 10,1 %) · 2024-05-31
• Contrato de obras de remodelación de la instalación de la climatización en el Palacio de Quinta Alegre del Ay… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada
  Adjudicada a J. Marín, Instalaciones Frío-Calor, S.A. por 139.732 € (baja del 5,5 %) · 2024-11-07

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada (Autoridad local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a SERVEO SERVICIOS, S.A.U..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 42.953 € y el presupuesto base de licitación asciende a 43.311 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Granada.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Granada
• Licitaciones de climatización y aire acondicionado
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de redes de calor