Contrato de ejecución de obras para la Renovación del Acerado y Pavimentación de la Calle Olmo en Quintanar del Rey (Cuenca)

Importes y cifras

Qué se contrata

La renovación del acerado y la pavimentación de la calzada de la calle Olmo, en el tramo comprendido entre las calles Príncipe y Amapola, en el municipio de Quintanar del Rey (Cuenca). La actuación busca mejorar la circulación peatonal, muy intensa por tratarse de una calle del centro urbano, y sustituir un pavimento deteriorado por parches, roturas y grietas.

Las obras comprenden la demolición de bordillos y aceras existentes, movimientos de tierras, colocación de bordillos prefabricados de hormigón de 15x25 cm sobre solera de hormigón, relleno con zahorra compactada y una capa de 10 cm de hormigón HM-20 para el acerado, con pendiente transversal del 2%. En la calzada se fresa el pavimento de unión, se aplica un riego de adherencia de 1 kg/m² y se extiende una capa de 4 cm de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf 60/70 D.

Se ajustan registros y rejillas a la nueva rasante y se repintan los pasos de peatones y las zonas de ceda el paso en toda la longitud de la calle, con pintura reflectante. Se incluyen 739,77 metros lineales de bordillo.

El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del acta de replanteo, y el plazo de garantía de doce meses desde el acta final de obra. No procede revisión de precios.

El presupuesto de ejecución material asciende a 49.844,57 € y el presupuesto base de licitación a 71.771,19 €. No se exige clasificación al contratista por tratarse de una obra inferior a 500.000 €, debiendo acreditar solvencia económica, financiera, técnica y profesional.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• –Fase III Proyecto Construcción Nave (Centro) Social- — plazo hasta el 25/11/2026
• Redacción del proyecto, ejecución de las obras de construcción y puesta en marcha de una nueva infraestructur… — plazo hasta el 02/11/2026
• Ejecución del proyecto de Reforma y Acondicionamiento de Polideportivo, Campo de fútbol y exteriores de Mota… — plazo hasta el 29/10/2026
• OC-CU-26002; 51.813/26 Adecuación de sistemas de contención en pasos de mediana en la A-3 PP.KK. 181+426 a 24… — plazo hasta el 30/11/2026
• Se pretende realizar una intervención en el camino público: polígono 22 parcela 9002 con referencia catastra… — plazo hasta el 30/10/2026
• Mejoras en la accesibilidad y reurbanización de la Plaza de la Virgen de la Luz en Cuenca. — plazo hasta el 10/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cuenca →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 1,4 % en las 65 adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Quintanar del Rey y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 26 días después de su publicación.

Modificaciones del contrato

Importes sin IVA.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo para lo cual se…
• Consideraciones de tipo medioambiental: Con el fin de asegurar el correcto tratamiento de los residuos generados en las ubicaciones donde se ejecutará el contrato, de manera que se minimice el impacto medioambiental de los mismos, la…

Publicaciones oficiales

• Contrato de servicios de dirección de obra, dirección de ejecución de obra, dirección de ejecución de las instalaciones y coordinación de seguridad y salud de las obras de ejecución de piscina cubierta climatizada,
  Publicada
  Publicada: 2026-10-09
• Instalación y explotación de la Barra de Bar a instalar dentro de la carpa Municipal, junto al edificio de la Casa de la Cultura con motivo de la celebración de las tradicionales verbenas de las Fiestas de agosto, carnavales y jueveslardero.
  Evaluación
  Publicada: 2026-05-22
• El objeto del presente contrato será la prestación del servicio de confección a imprenta del libro de fiestas para el año 2026 en el número de unidades y con el contenido en texto e imágenes que determine el Ayuntamiento.
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-13
• Contratación por procedimiento de negociado sin publicidad por motivos de exclusividad artística actuaciones a celebrar el 30 de Mayo de 2026 con motivo de la fiesta del día de Castilla la Mancha (Mojinos Escozios, Mónica X, Tributo a Estopa y Dj Toni López)
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-29
• POS 2025-2026 Reforma de acerado, pavimentación, red abastecimiento y saneamiento aguas fecales, renovación pavimento de calzada y reformas puntuales en acerado de la Calle Rambla, San Roque y Juan Antonio el Fraile de Quintanar del Rey, por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Quintanar del Rey.
  Resuelta
  Publicada: 2026-04-22

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Quintanar del Rey

• Enajenación de la parcela 180 de polígono 14 paraje la valera — 09/02/2026
• Enajenación (nº 21) de SEIS parcelas Industriales, sitas en el Polígono INDUSTRIAL “EL POLONIO” — 27/01/2026
• Obras de reparación y reforma del pavimento de césped artificial en el campo municipal de fútbol 7 — 22/01/2026
• Reforma del Parque San Antón — 27/11/2025
• Adquisición vehículo camión basculante de 3.500 kgs — 08/10/2025
• Prestación del servicio de reparto de menús a domicilio, asociado al Plan Concertado de la Consejería de Bienestar Social — 07/10/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Acerado, pavimentación, abastecimiento y saneamiento de la Avda. de Cuenca, Calle Arroyo y Calle Casasimarro… — Alcaldía del Ayuntamiento de Quintanar del Rey
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES AUROFRAN, S.L. por 219.000 € (baja del 4,0 %) · 2024-05-21
• El objeto del contrato es el siguiente: Pavimentación y Mejoras de la Calle San Sebastián y adyacentes del Mu… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES GISMERO, S.A.U. por 47.440 € (baja del 1,8 %) · 2025-01-20
• Contrato de obras de reparación, adecuación y mejora de acerado municipal como consecuencia del deterioro oca… — Alcaldia del Ayuntamiento de Olías del Rey
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. por 129.941 € (baja del 18,1 %) · 2024-05-22
• Contrato de ejecución de obras para la pavimentación y repavimentación de diversos viales públicos en el mun… — Alcaldía del Ayuntamiento de Villalpardo
  Adjudicada a ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A. · 2026-03-13
• Contrato de Obras para la pavimentación en calle Pajarete, Camino del Pilar y Avda. Félix Rodríguez de la Fue… — Alcaldía del Ayuntamiento de Prado del Rey
  Adjudicada a ASFALTOS GARRUCHO, S.A. por 50.169 € (baja del 5,2 %) · 2025-06-18
• Contrato de obras de renovación de la pavimentación y mejora peatonal de la calle Mayor — Alcaldía del Ayuntamiento de Meco
  Adjudicada a PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. por 1.475.634 € · 2024-07-12

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a NR Excavaciones Ledaña S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 59.315 € y el presupuesto base de licitación asciende a 71.771 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cuenca.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cuenca
• Licitaciones de obras de urbanización