Travaux de mise sous contrôle d'accès des locaux techniques de la ligne B
Acheteur: SYTRAL Mobilités - TRANSPORT
- Publication
- 29 octobre 2024
- Date limite de dépôt des offres
- 25 novembre 2024
- Lieu d'exécution
- agglomération lyonnaise 69000
- Procédure
- Procédure ouverte
- Documents
- 1
- Numéro d'avis
- FR-24-123369
Codes CPV
- 45310000Trabajos de instalación eléctrica
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Sytral Mobilités - Transport - Accès électronique à l'information : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1531933 - Objet du marché : La présente consultation est passée selon la procédure adaptée de type ouvert en application du 1° de l'article L2123-1, 1° de l'article R2123-1 et articles R2123-4 à R2123-6 du Code de la Commande Publique. Le marché prend effet à compter de sa notification et se termine à la plus tardive des deux dates suivantes : -Fin de la garantie de parfait achèvement -Ou clôture des comptes. Le délai d'exécution du marché est de 10 mois à compter de la date de notification (y compris période de préparation, hors GPA). La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée à février 2025. L'acheteur pourra engager des négociations selon les modalités définies au Règlement de la Consultation - Durée du marché : 10 Informations pratiques - Date limite de réception des offres : 25/11/2024 à 16:00
Critères d'attribution
- · 60% — Prix
- · 35% — Valeur technique
- · 5% — Transition écologique et responsabilité sociétale des entreprises
Publications officielles
- BOAMP · FR-24-123369 · 29 octobre 2024
- BOAMP · 24-123369 · 29 octobre 2024
Autres marchés de SYTRAL Mobilités - TRANSPORT
- Remplacement avec recyclage d'eau de 4 machines à laver les bus sur les sites de Vaise, la Soie, les Pins et Audibert
- Accord-cadre pour la fourniture et pose de moteurs et contrôleurs d'aiguilles pour le métro de Lyon
- Maîtrise d'oeuvre pour la réfection de l'étanchéité et réparation de la structure du viaduc des Tables Claudiennes
- Accord-cadre de travaux de remplacement de fil de contact des lignes aériennes de tramways du réseau Tcl
- T9-Vaulx-En-Velin-La Soie<> Villeurbanne-Charpennes Via La Doua Marche Signalisation Ferroviaire (Ib16/16b)
- Accord-cadre de travaux de remplacement de fil de contact des lignes aériennes de tramways du réseau Tcl
- Marché de travaux de Grande Inspection des infrastructures des funiculaires de Lyon (Saint-Just et Fourvière)
- Marché de travaux pour la fourniture et la pose des équipements électriques pour le raccordement du Pcc Métro du réseau Tcl au réseau Haute…
- Travaux de second oeuvre pour l'aménagement du R+1 au bâtiment Olympe de Gouges pour le déménagement du Pcc Métro à Villeurbanne.
- Marché de travaux d'aménagements de zones refuges destinés aux Usagers en Fauteuil Roulant (Ufr) en stations de Métro de la ligne A…
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 25 novembre 2024. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est SYTRAL Mobilités - TRANSPORT (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.