RD 112_82_244_187_41_50_536 et 31 - Réfection de la chaussée - Cantons : Nord-Lévezou, Monts-du-Réquistanais, Raspes-et-Lévezou, Tarn-et-Causses, Millau-2
Référence BOAMP-25-26641 · DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 24 mars 2025.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON - Adresse internet du profil d'acheteur : www.aveyron.fr - Objet du marché : Objet du marché: RD 112_82_244_187_41_50_536 et 31 - Réfection de la chaussée - Cantons : Nord-Lévezou, Monts-du-Réquistanais, Raspes-et-Lévezou, Tarn-et-Causses, Millau-2 Principales quantités : - GE 0/10 à la niveleuse : 4 200 T, - Enduit bicouche : 283 000 m². Délais : Le délai de la période de préparation est de 30 jours à compter de la notification du contrat. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution. Le contrat est conclu pour une durée de: - 90 jours pour la Tranche Ferme à compter de l'OS de démarrage ; - 15 jours pour la Tranche Optionnelle à compter de l'OS de démarrage. En cas de recouvrement total de l'ensemble des travaux, le délai contractuel des deux tranches sera de 105 jours. La tranche optionnelle est affermie dans le délai de 1 mois. Informations pratiques - Date limite de réception des offres : 24/03/2025 à 12:00
Critères d'attribution
| Type | Critère | Pondération |
|---|---|---|
| — | Prix des prestations | 60% |
| — | Valeur technique | 40% |
Conditions de participation
- La lettre de candidature (DC 1 disponible sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat), - La déclaration du candidat (DC 2…
- Le candidat est tenu de renseigner au sein du formulaire DC2, les informations relatives au chiffre d'affaires aux fins d'appréciation de la capacité…
- Moyens humains: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières…
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-25-26641 | 10 mars 2025 |
| BOAMP | 25-26641 | 10 mars 2025 |
Autres marchés de DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
Voir l'acheteur →- Déneigement des routes départementales secondaires (1 Lot) Publication: 21 octobre 2026
- Réalisation et interprétation de sondages et essais géotechniques dans le cadre d'un groupement de commande coordonné par le Département de… Publication: 14 octobre 2026
- Fourniture, pose et mise en service de caméras de suivi des conditions de circulation Publication: 11 octobre 2026
- RD 509 - PR 4+440 Confortement d'un talus aval par paroi clouée - Canton Lot et Palanges - Commune de St Geniez d'Olt et d'Aubrac Publication: 9 octobre 2026
- Prestations topographiques, photogrammétriques, traitements 3D et LiDAR pour des chantiers archéologiques sur le Département de l'Aveyron. Publication: 7 octobre 2026
- Appel d'offres ouvert Publication: 11 septembre 2026
- Elaboration du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable adapté au Changement Climatique Publication: 9 septembre 2026
- Fourniture, livraison et installation de mobiliers pour l'auditorium du bâtiment Burloup I à Rodez. Publication: 6 septembre 2026
- marché d’assurance de type « dommages à l’ouvrage » pour les besoins de l’opération de Réhabilitation de bâtiments pour le relogement… Publication: 3 septembre 2026
- Fourniture et livraison de produits d’entretien et de produits à usage unique dans le cadre d’un groupement de commandes coordonné par le… Publication: 3 septembre 2026
Précédents et suivants de DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
- Fourniture d'éléments de glissières de sécurité
- RD n° 560 - Aménagement et rectification de la chaussée du P.R.0+125 au P.R.1+675 - 4 Sections - Canton : Saint Affrique - Commune : La…
- RD 840 - PR 12.380 à 16.510 - Réfection de couche de roulement - Canton : Vallon
- Elaboration de trois Plans de Massifs de Défense des forêts contre l'incendie du Haut Dourdou, du Tarn Moyen et de la croix de Guérite
- REALISATION DE TRAVAUX COURANTS DE PETITS TERRASSEMENTS, DE CONFORTATION, D’ASSAINISSEMENT ET REPARATION DE CHAUSSEE (2 lots).
- R.D n° 993 - Aménagement Traverse de Bouloc - Canton de Raspes et Lévézou - Commune de Salles Curan
Marchés ouverts similaires
- A64 – Capens – Dépose et repose de poutres PRAD
- Travaux de remplacement des ascenseurs
- PRESTATIONS DE SERVICE POUR L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA COM…
- A-2026-07 Marché de travaux pour la réfection des toitures terrasses du bâtiment du siège de la Carsat MP
- RESTRUCTURATION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE - 11 ET 14 BOULEVARD GRIFFOUL DORVAL - RELAN…
- Restructuration accès gendarmerie d'Ax les Thermes
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 24 mars 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est DEPARTEMENT DE L'AVEYRON (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.