Exploitation du service public d'eau potable, secteur 2, Côte Basque-Adour
Acheteur: Communauté d'agglomération Pays Basque
- Publication
- 19 mai 2024
- Date limite de dépôt des offres
- 1 juillet 2024, 12:00
- Procédure
- Procédure ouverte
- Lots
- 1
- Documents
- 1
- Numéro d'avis
- FR-24-57535
- Référence
- 0a6b8a47-4246-44e4-9504-dfade42d0477
Codes CPV
- 65100000Distribución de agua y servicios conexos
- 45232430Obras para el tratamiento de agua
Description
Le présent marché inclut notamment : - l'exploitation, la gestion, l'entretien, la maintenance, la surveillance, le contrôle, les réparations de l'ensemble des installations, ouvrages et équipements du service, de façon à assurer la continuité de service : - la réalisation des travaux définis par le présent marché ; - l'élaboration et la tenue à jour de l'inventaire des réseaux et du patrimoine matériel et immatériel du service ; - le recueil et la valorisation des informations relatives au fonctionnement des installations et à l'exécution du service ; - la fourniture régulière et sur demande, de toutes informations sur le fonctionnement technique et financier du service ; - la gestion clientèle (accueil, relève, gestion des réclamations, …) ; - la facturation aux abonnés des parts fixes et variables du service public objet du présent marché au m3 consommés tels que fixés par délibération de la COMMUNAUTE ; - la facturation des travaux réalisés pour le compte des abonnés (ex : branchement neuf, modification de branchement, …) ; - la facturation des frais annexes au service (ex : frais d'accès au service, frais de fermeture et d'ouverture de branchement, pénalités pour retard de pai…
Critères d'attribution
- Qualité — Valeur technique de l'offre
- Prix — Prix
Publications officielles
- BOAMP · FR-24-57535 · 19 mai 2024
Autres marchés de Communauté d'agglomération Pays Basque
- Accessibilité numérique et conformité au Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) : prestations d'audit et…
- Souscription d'une assurance garantie décennale génie civil pour la construction de la nouvelle station d'épuration de Saint-Jean-de-Luz
- Souscription d'une assurance garantie décennale génie civil pour la construction de la nouvelle station d'épuration de Saint-Jean-de-Luz
- Réalisation du schéma directeur d'assainissement de la commune de Souraïde
- Réparation ponctuelle à titre conservatoire de l'étanchéité du plan coupe de l'Amphithéâtre - Université de la Nive à Bayonne
- Réalisation du schéma directeur d'assainissement de 6 communes du secteur Garazi Baigorri - Iholdy Oztibarre
- Réalisation d'audits hydriques auprès des entreprises du Pays Basque
- Souscription d'une garantie décennale ouvrage de génie civil en solution de base et une garantie tous risques chantier (Trc) / tous risques…
- Souscription d'une garantie décennale ouvrage de génie civil en solution de base et une garantie tous risques chantier (TRC) / tous risques…
- Diagnostic de l'usine d'eau potable du Xoldocogaina à Urrugne
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 1 juillet 2024, 12:00. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Communauté d'agglomération Pays Basque (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.