Exploitation de l'éclairage public 2026-2031
SIEL Territoire d'énergie Loire
Attribué à SCIE LOIRE et 2 autres. Valeur estimée : 117 000 000 €.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Montants et chiffres
Description
La présente consultation concerne l'exploitation de l'éclairage public pour les collectivités de la Loire 42 ayant transféré la compétence au SIEL TE Loire. Le marché concerne donc l'exécution : 1) des travaux neufs suivants: - création, extension, aménagement ou amélioration des installations d'éclairage public, - éclairage public des voiries routières, - éclairage des installations sportives extérieures ou aires de loisirs, - illuminations et mise en valeur de monuments, - éclairage des espaces publics, 2) des travaux d'entretien suivants: - maintenance des installations d'éclairage public, de mise en valeur et des terrains de sports, - entretien des installations d'éclairage public, de mise en valeur et des terrains de sports
Lots (13)
| Lot | Description | Code CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot n°1 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 2 | Lot n°2 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 3 | Lot n°3 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 4 | Lot n°4 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 5 | Lot n°5 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 6 | Lot n°6 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 7 | Lot n°7 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 8 | Lot n°8 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 9 | Lot n°9 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 10 | Lot n°10 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 11 | Lot n°11 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 12 | Lot n°12 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
| 13 | Lot n°13 | 45316110 Installation de matériel d'éclairage public | — |
Critères d'attribution
| Type | Critère | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique de l'offre | — |
| Qualité | Compréhension du marché par l'équilibre des prix | — |
| Qualité | Démarche Rse et économie circulaire | — |
| Prix | Prix | — |
Attributions
| Lot | Attribué à | Montant | Offres reçues | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | — | |
| 2 | SCIE LOIRE | 9 000 000 € | 4 | 15 septembre 2025 |
| 3 | SCIE LOIRE | 9 000 000 € | 5 | 15 septembre 2025 |
| 4 | — | 0 | — | |
| 5 | SCIE LOIRE | 9 000 000 € | 6 | 15 septembre 2025 |
| 6 | — | 0 | — | |
| 7 | — | 0 | — | |
| 8 | — | 0 | — | |
| 9 | — | 0 | — | |
| 10 | — | 0 | — |
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-25-122595 | 5 novembre 2025 |
| TED | 258590-2025 | — |
Autres marchés de SIEL Territoire d'énergie Loire
Voir l'acheteur →- Services d'assurance pour le SIEL TE Publication: 18 septembre 2026
- Missions de conseil, d'assistance et d'expertise pour le suivi et le contrôle du contrat d'affermage THD42® Publication: 13 mai 2026
- Exploitation de l'éclairage public 2026-2031 Publication: 1 avril 2026
- Marché de travaux de Desserte et de Collecte sur le réseau THD42® - travaux inférieurs à 200 000 euro(s) HT Publication: 28 février 2026
- Marché de travaux de Desserte et de Collecte sur le réseau THD42® - travaux supérieurs à 200 000 euro(s) HT Publication: 28 février 2026
- Services d'assurance pour le SIEL TE Publication: 18 février 2026
- Missions de conseil, d'assistance et d'expertise pour le suivi et le contrôle du contrat d'affermage THD42® Publication: 17 décembre 2025
- Développement initial et développements complémentaires de l'outil Bâtiment Intelligent au Service des Economies d'Energies (BISEE) Publication: 27 novembre 2025
- Travaux d'électrification et équipements d'un montant inférieur à 200 000 euro(s) HT Programme 2026 à 2030 inclus Publication: 27 novembre 2025
- Travaux d'électrification et équipements d'un montant supérieur à 200 000 euro(s) HT Programme 2026 à 2030 inclus Publication: 1 octobre 2025
Précédents et suivants de SIEL Territoire d'énergie Loire
- Travaux d'électrification et équipements d'un montant inférieur à 200 000 euro(s) HT Programme 2026 à 2030 inclus
- Fourniture et acheminement d'électricité et services associés
- Convention de participation portant sur le risque de prévoyance
- Maintenance préventive et curative des installations photovoltaïques de la Loire (42)
- Fourniture, pose et maintenance d'un réseau de passerelles LoRa (Getway)
Marchés ouverts similaires
- RD 538 et RD 101 à Alixan - Aménagement d'un carrefour à feux
- Marché de travaux pour la réalisation d'une voirie BUS, d'une voirie modes doux, de la reprise d'un carrefour…
- Travaux d'aménagement de voirie chemin du Stade sur la commune de l'Hôpital le Grand
- Travaux de restructuration du gymnase du lycée Monge (73-Chambéry)
- Travaux de restructuration de l'ancienne caserne Suchet en annexe du lycée Juliette Récamier
- CONSTRUCTION D'UN MAZOT DE FESTIVITES AU PLAN D'EAU
Questions fréquentes
- Quelle est la valeur estimée de ce marché ?
- La valeur estimée publiée par l'acheteur est de 117 000 000 €.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est SIEL Territoire d'énergie Loire (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.