ACQUISITION D'UN POSTE MOBILE AVANCÉ DE POLICE MUNICIPALE
Clôturé. Date limite de dépôt des offres : 12 mai 2026.
Intéressé par des appels d'offres comme celui-ci ? Recevez par e-mail les prochains appels d'offres comme celui-ci publiés en France. Gratuit, sans carte bancaire.
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CARCASSONNE - Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics-aude.safetender.com - Objet du marché : La Commune de Carcassonne recherche un prestataire chargé de lui fournir un poste mobile avancé destiné à la Police Municipale. Il s'agit d'un véhicule de type fourgon, spécialement aménagé pour assurer des missions d'accueil du public, de gestion d'évènements et de commandement lors d'interventions. Il devra répondre à des exigences en matière de mobilité, de fonctionnalité et de sécurité. Le choix de ce prestataire fait l'objet de la présente consultation, qui donnera lieu à la conclusion d'un marché public portant sur la fourniture d'un véhicule neuf, entièrement équipé et prêt à l'emploi. Le véhicule devra être livré au plus tard dans un délai de 14 semaines à compter de la notification du marché. Attention : le délai de livraison est un sous-critère de jugement des offres et son non-respect sera sanctionné par une pénalité de retard conséquente. Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1- Prix des prestations 30.0 % 2- Valeur technique 70.0 % Infor…
Conditions de participation
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers…
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Liste des…
Publications officielles
| Support | Référence | Date |
|---|---|---|
| BOAMP | FR-26-40368 | 21 avril 2026 |
| BOAMP | 26-40368 | 21 avril 2026 |
Autres marchés de COMMUNE DE CARCASSONNE
Voir l'acheteur →- ACCORD CADRE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIEL MICRO-INFORMATIQUE Publication: 14 octobre 2026
- MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION (P2 & P3) Publication: 4 octobre 2026
- APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE COMMUNALE POUR LES HABITANTS DE LA VILLE DE CARCASSONNE Publication: 25 septembre 2026
- Nettoiement des locaux et des vitres Publication: 25 septembre 2026
- FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION DE LA VILLE DE CARCASSONNE Publication: 19 septembre 2026
- REALISATION DE DIAGNOSTICS PLOMB, AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX Publication: 9 septembre 2026
- Achat de 2 véhicules aménagés pour la Police Municipale Publication: 14 août 2026
- FOURNITURE DE CARBURANTS ET GNR POUR LES VEHICULES ET ENGINS MUNICIPAUX Publication: 25 juillet 2026
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL) et pour la définition, la passation,… Publication: 20 juillet 2026
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL) et pour la définition, la passation,… Publication: 10 juillet 2026
Précédents et suivants de COMMUNE DE CARCASSONNE
- Vérifications techniques des installations scéniques et foraines
- Coordonnateur de sécurité pour les opérations de bâtiment ou de génie civil de 2è et 3è catégorie
- Assurance annulation spectacles - Eté 2026
- ENTRETIEN DES AVALOIRS ET DES RÉSEAUX D'EAUX PLUVIALES
- MARCHE DE SERVICE DE QUALIFICATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE POUR L'ENTRETIEN DES VOIRIES ET ESPACES VERTS DU QUARTIER DU VIGUIER
- Location d'équipements scéniques
Marchés ouverts similaires
- Accord-cadre à bons de commande relatif à l'acquisition de pneumatiques, accessoires et prestations associées…
- Accord-cadre à bons de commande relatif à La fourniture de pièces détachées, Les prestations de maintenance e…
- SYSTEME D'ACQUISITION DYNAMIQUE POUR LA SIGNALÉTIQUE DES BÂTIMENTS DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
- Achat de véhicules, d'engins et d'outils liés à l'entretien routier - Système d'Acquisition Dynamique (SAD)
- SAD pour l'achat de véhicules neufs
- SAD - Fourniture de véhicules neufs ou d'occasion
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 12 mai 2026. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est COMMUNE DE CARCASSONNE (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique en France. El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Comment être informé des marchés similaires dès leur publication ?
Créez un compte sur el-vinculo.com : nous vous offrons un mois gratuit et la création des filtres de votre entreprise — type de marché, codes CPV, montant et territoire — pour être le premier informé des nouveaux marchés comme celui-ci publiés en France. Nous vous prévenons par e-mail dès la publication d'un marché correspondant à votre profil, avec tout le délai devant vous pour préparer l'offre.
Thèmes associés
Marchés publics par région
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres publiés en France qui correspondent à votre activité.