25GD098 Travaux d'aménagement de la zone d’activités économiques des Cavaliers à Saint-Paul-lès-Dax (40990)
Acheteur: Communauté d'Agglomération du Grand Dax
- Publication
- 11 juillet 2025
- Date limite de dépôt des offres
- 25 août 2025
- Lieu d'exécution
- ZAE des cavaliers 40990 Saint-Paul-lès-Dax
- Procédure
- Procédure ouverte
- Numéro d'avis
- FR-25-79940
Codes CPV
- 45111291Trabajos de ordenación del terreno
Description
L’essentiel du marché - Nom de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération du Grand Dax - Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr - Objet du marché : Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement de la ZAE des cavaliers située à Saint-Paul-lès-Dax (40990). Après défrichement du site (via un marché de service lancé indépendamment), le Grand Dax va aménager la ZAE des cavaliers (5 ha à aménager) à l’attention de cibles industrielles. Ces travaux d’aménagement sont répartis en 3 lots : Lot 1 : Terrassement, voirie, eaux pluviales Lot 2 : Réseaux eaux usées et eau potable Lot 3 : Espaces verts et clôtures - Durée du marché : 8 - Renseignements relatifs aux lots : - Lot n° 1 Terrassement, voirie, eaux pluviales - Lot n° 2 Réseaux eaux usées et eau potable - Lot n° 3 Espaces verts et clôtures Informations pratiques - Date limite de réception des offres : 25/08/2025 à 12:00
Critères d'attribution
- · 70% — Pour les lots 2 et 3 : 1-Prix des prestations analysé à partir du total TTC du DQE
- · 60% — Pour le lot 1 : 1-Prix des prestations analysé à partir du total TTC du DQE
- · 30% — 2-Valeur technique
- · 30% — 2-Valeur technique
- · 10% — 2.2-Moyens humains et matériels affectés au chantier
- · 10% — 2.3-Cohérence et optimisation du planning des travaux 2.3-Cohérence et optimisation du planning des travaux
- · 10% — usceptibles d’être réutilisés pour ce chantier afin de réduire l’apport en ressources naturelles et le transport de fret
- · 10% — 2.2-Moyens humains et matériels affectés au chantier
- · 10% — 2.3-Cohérence et optimisation du planning des travaux 2.3-Cohérence et optimisation du planning des travaux
- · 5% — au regard du délai d’exécution proposé par le candidat dans son acte d’engagement
- · 5% — et de l’optimisation et de la cohérence du planning d’exécution proposé pour la réalisation de travaux
- · 5% — au regard du délai d’exécution proposé par le candidat dans son acte d’engagement
Publications officielles
- BOAMP · FR-25-79940 · 11 juillet 2025
- BOAMP · 25-79940 · 11 juillet 2025
Autres marchés de Communauté d'Agglomération du Grand Dax
- Mise à disposition et maintenance de liaisons fibres optiques noire pour l’interconnexion de sites
- Réalisation d'une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour la construction d’une…
- Travaux d'aménagement du chemin d'Anguiaou à Saint-Paul-lès-Dax
- Remplacement de signalétique "entrées d'agglomération" sur le territoire du Grand Dax
- Fourniture de matériel d'exploitation pour les services d'eau potable, d'assainissement et de voirie de la Communauté d'Agglomération du…
- 26GD083 Fourniture de pupitres d’information et d’orientation
- 26GD079 Travaux d'aménagement de la rue des cités à Dax
- Marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réhabilitation de deux forages d'eau potable F1H et F2H
- Travaux de confortement des tronçons L7.6.1, L7.6.2, L7.6.3 et L9.1 du système d’endiguement dacquois
- Acquisition de véhicules d'occasion, d'une chargeuse d'occasion et d'un chariot télescopique neuf pour les services du Grand Dax
Questions fréquentes
- Quelle est la date limite pour soumissionner à ce marché ?
- La date limite de dépôt des offres est le 25 août 2025. Vérifiez la source officielle, les dates pouvant être modifiées.
- Qui est l'acheteur de ce marché ?
- Le pouvoir adjudicateur est Communauté d'Agglomération du Grand Dax (France).
- Comment soumissionner aux marchés publics (France) ?
- Les offres se déposent sur le portail officiel de la commande publique du pays (France). El Vínculo vous aide à trouver les marchés et à analyser leurs documents ; le dépôt s'effectue toujours auprès de la source officielle.
Créez un compte gratuit et recevez chaque jour les nouveaux appels d'offres (France) qui correspondent à votre activité.