Rénovation énergétique de 85 logements sis cité Delsamme à Strépy-Bracquegnies
Aanbestedende dienst: SRL Centr'Habitat
- Gepubliceerd
- 25 oktober 2023
- Uiterste indieningstermijn
- 13 november 2023, 16:00
- Plaats van uitvoering
- La Louvière, BE329
- Procedure
- Openbare procedure
- Percelen
- 1
- Documenten
- 1
- Aankondigingsnummer
- a980ec07f7a040a7bcb1363e05ae249e
- Referentie
- 41bdd178-435f-41d0-ad06-aa8d41e2a071
- Officiële bron
- Officiële bron
CPV-codes
- 45453000Revisie- en opknapwerkzaamheden
Beschrijving
Le projet prévoit la rénovation énergétique en site occupé de 85 logts à la cité Delsamme à Strepy-Bracquegnies :- remplacement du mobilier de cuisine, - appareils sanitaire, - ECS – EFS - décharges, - les installations électriques –- rénovation complète de la SDB - contrôle, remplacement si nécessaire des installations GAZ. - Placement de VMC+ pour les Types 1,2,3,4 soit 85 logtsEtant donné les différentes adaptations faites par les locataires et suite aux divers travaux qui ont dû être réalisés dans certains logements visant à la sécurité et à la salubrité, les quantités ont été portées en quantités maximum, les quantités à réaliser seront définies pour chaque logement avant travaux.A l’occasion du présent marché, l’adjudicateur souhaite :- lutter contre le dumping social et la fraude sociale ;- renforcer la cohésion sociale et le développement durable en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle par l'utilisation d'une clause sociale flexible ;L’adjudicateur se réserve le droit de procéder à la répétition d’ouvrages similaires par voie de procédure négociée, conformément à l’article 42, § 1er, 2°, b), de la loi du 17/06/2016 relative au…
Gunningscriteria
- Kosten — Prix
- Kwaliteit — Délai d’exécution et organisation de chantier
- Kwaliteit — Indemnité pour retard d’exécution
Officiële publicaties
Andere aanbestedingen van SRL Centr'Habitat
- Rénovation lourde 5 logements d'angle inoccupés sur le site de Bois-du-Luc
- Marché à bons de commande de travaux pour la rénovation des abords pour le compte de notre société.
- Marché de travaux visant la rénovation sécurité/salubrité de 40 (2x20) appartements – Cité Beau Site à 7100 Haine-Saint-Paul
- Marché de travaux visant la rénovation des façades de 18 maisons – Cité Beau Site à 7100 Haine-Saint-Paul
- Marché à bons de commande pour la fourniture de matériel de plomberie et de sanitaire
- Désignation d'un centre d'appels
- Marché stock de travaux pour la mise en peinture et les revêtements de sol des communs d'immeubles à appartements
- Marché de services pour l'externalisation des appels de notre société
- Marché de services relatif à l’entretien, la maintenance et le dépannage des installations de chauffage et équipements collectifs de notre…
- Marché de services pour la désignation d'un prestataire pour le monitoring, le contrôle, la maintenance et le dépannage des centraux…
Veelgestelde vragen
- Wat is de uiterste termijn om in te schrijven op deze aanbesteding?
- De uiterste indieningstermijn is 13 november 2023, 16:00. Raadpleeg de officiële bron, want data kunnen worden gewijzigd.
- Wie is de aanbestedende dienst van deze aanbesteding?
- De aanbestedende dienst is SRL Centr'Habitat (België).
- Hoe kan ik inschrijven op aanbestedingen in België?
- Inschrijvingen worden ingediend via het officiële aanbestedingsplatform in België. El Vínculo helpt u aanbestedingen te vinden en de documenten te analyseren; de indiening gebeurt altijd bij de officiële bron.
Maak een gratis account aan en ontvang elke dag nieuwe aanbestedingen in België die bij uw bedrijf passen.