Urbanización Avda. De Almería. Turre 54PPOS24-27BI

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de obras de urbanización de la Avenida de Almería, en el municipio de Turre, según el proyecto redactado por el Servicio de Vías Provinciales de la Diputación de Almería. El presupuesto base de licitación asciende a 365.000,00 €, de los que 301.652,89 € corresponden al valor estimado y 63.347,11 € al IVA al 21 %. El presupuesto de ejecución material es de 253.489,82 €, con gastos generales del 13 % (32.953,68 €) y beneficio industrial del 6 % (15.209,39 €).

El plazo de ejecución de la obra es de 240 días. El proyecto se clasifica como ingeniería civil, con código CPV 45233200-1.

Para presentarse se exige clasificación de contratista en los grupos E, subgrupo 1, categoría 1 (E-1-1), y en el grupo G, subgrupo 4, categoría 1 (G-4-1).

El informe indica que el proyecto no es susceptible de valorar mejoras o variantes ni mejoras en la programación y plazo de ejecución. Se informa favorablemente con condiciones de ejecución, y consta un informe justificativo de condiciones de ahorro de agua.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Conclusión del Acuerdo Marco Para La Contratación de Las Obras Alquiler De Maquinaria De Obra Civil, Agrícola… — plazo hasta el 02/11/2026
• Obras de parques infantiles en El Potro y en calle Erasmo de Rotterdam — plazo hasta el 05/11/2026
• Contratación de obras de Reforma integral de la Plaza de la Iglesia y calles Iglesia de Cabo de Gata, La Estr… — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato de obras contempladas en el Proyecto de "Conservación y Restauración del Nodo Natural del Camino Vie… — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato de obras contempladas en el Proyecto de "Restauración Urbana y Paisajística del Camino Viejo de Alme… — plazo hasta el 09/11/2026
• Finalización Plaza Mirador De La Cruz En Canjáyar 15PPOS24-27BI — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Almería →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al.año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos que.deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del…

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Relación, debidamente firmada, de las principales obras o trabajos.realizados en los últimos cinco años que sean del mismo grupo o.subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 2,4 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 8,6 % en las 2.733 adjudicaciones de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 4 ofertas. AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA ha ganado 102 licitaciones de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería. Se adjudicó 121 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• contratación de la instalación, exposición y retirada del tradicional belén de navidad en el patio de luces de la diputación de almería, mediante procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicación
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Instalación De Sistema De Abastecimiento De Agua Contra Incendios En Residencia Asistida De Mayores. Fase 1, Unidad 14 Y Unidad 10-12. 6PGM2026
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Gran Eco-bulevard Vera - Palomares. Este Proyecto Podrá Ser Cofinanciado Por La Unión Europea A Través Del Fondo Europeo De Desarrollo Regional (feder) En El Marco Del Programa Plurirregional De Españ 9PAI-LEVANTE30
  Publicada
  Publicada: 2026-10-21
• Renovación De Calles Casco Histórico. Carboneras 85PPOS24-27BI
  Publicada
  Publicada: 2026-10-21
• seguro privado MUREC
  Publicada
  Publicada: 2026-10-20

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería

• Rehabilitación Del Firme Y Mejora En C.p. Al-5400: De La A-347 A Hirmes Por La Peñarrodada De Berja 12RVP2024-25 — 06/08/2025
• Rehabilitación Del Firme En C.p. Al-3104: De La Al-3117 En Bahía Alta A El Alquián De Almería 2RVP2025-2026 — 06/08/2025
• Obras De Mejora Y Sustitución De Redes En Diferentes Calles De Antas 20PPOS24-27BI — 06/08/2025
• Rehabilitación Del Firme Y Mejora En C.p. Al-4406: De La A-1178 En Gérgal A La Al-3102 Por Olula De Castro Y Castro De Filabres 12RVP2025-2026 — 05/08/2025
• Contratación campaña publicitaria para difundir y fomentar la adhesión al club "Sabores Almería" — 05/08/2025
• Servicio de la campaña publicitaria para promocionar el lanzamiento de la marca "Talento Almeriense", mediante procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria. — 05/08/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Urbanización En Calles De Arboleas 21PPOS24-27BI — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA por 422.225 € (baja del 16,3 %) · 2026-03-02
• Urbanización En Avd. Ricardo Fábrega. Tabernas 62PPOS24-27BI — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a PROBISA VIAS Y OBRAS SLU por 486.725 € (baja del 12,7 %) · 2026-08-17
• Urbanizaciones En Purchena 171PPOS20-23BI — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS por 101.247 € (baja del 15,4 %) · 2025-05-19
• Urbanizaciones En Cuevas Del Almanzora 26PPOS24-27BI — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. por 590.785 € (baja del 3,3 %) · 2026-08-24
• Urbanización En Calle San Juan. Cantoria 168PPOS20-23BI — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS por 361.010 € (baja del 13,8 %) · 2024-09-16
• Urbanización De Solar Municipal.chercos. 12PPOS24-27BI — Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería
  Adjudicada a AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA por 151.699 € (baja del 13,0 %) · 2026-06-22

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería (Administración Local · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 301.653 € y el presupuesto base de licitación asciende a 365.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Almería.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Andalucía. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Almería
• Licitaciones de obras de urbanización