Restauración ambiental y adecuación de itinerarios no motorizados para fomento del turismo rural: rutas naturales por el interior de los pueblos en el T.M de San Vicente de la Barquera. Actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en destino, en el marco del PRTR, financiado con Fondos europeos Next-GenerationEU

Importes y cifras

Qué se contrata

La restauración ambiental y la adecuación de itinerarios no motorizados (senderos peatonales y ciclables) en el interior de los núcleos rurales del término municipal de San Vicente de la Barquera, con el fin de fomentar el turismo rural. La obra forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y está financiada con fondos europeos Next-GenerationEU en el marco del PRTR.

Los trabajos se clasifican bajo los códigos CPV 45233200 (trabajos diversos de pavimentación) y 45454100 (trabajos de restauración). El presupuesto base de licitación es de 190.000 EUR, IVA incluido, siendo el valor estimado y el importe sin impuestos de 157.024,79 EUR. El plazo de ejecución es de 3 meses.

Los criterios de adjudicación son: oferta económica (precio), con una ponderación de 55 puntos; reducción del plazo de ejecución, con 35 puntos; y aumento del plazo de garantía, con 10 puntos. Todos ellos son criterios evaluables mediante fórmulas. La oferta debe incluir las condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental previstas en las cláusulas 17 y 41 del pliego administrativo.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contratación del servicio de montaje, desmontaje y alquiler de andamios en las instalaciones de Ensa — plazo hasta el 03/11/2026
• Contrato de obras de reparación de deficiencias, mejoras de accesos, realización de dos nuevas consultas y ad… — plazo hasta el 03/11/2026
• Rehabilitación del patrimonio histórico (Torreón en Villapresente). — plazo hasta el 01/11/2026
• Ejecución de las obras contenidas en "Proyecto Básico y de Ejecución de Naves lndustriales en PSIR AIEP núm.… — plazo hasta el 09/11/2026
• ejecución de las obras correspondientes al proyecto: Nuevo mirador en Peña Las Hazas en San Pedro del Romeral… — plazo hasta el 05/11/2026
• Reparación de fachadas y cubiertas en el edificio de la Casa Consistorial — plazo hasta el 03/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cantabria →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 1,5 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 17,2 % en las 40 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 2 ofertas, de 154.688 € a 156.240 €. Se adjudicó 36 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Conforme a la cláusula 17 y 41 del pliego administrativo

Publicaciones oficiales

• Gestión integral del palmeral municipal de San Vicente de la Barquera y control de la plaga del picudo rojo
  Publicada
  Publicada: 2026-10-02
• Obras de renovación de la Plaza de Abaño en el término municipal de San Vicente de la Barquera
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-07
• servicio de limpieza de aseos de las playas y aseos públicos en los bajos del auditorio municipal de San Vicente de la Barquera
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-05
• servicio de refuerzo de limpieza viaria en temporada estival del Municipio de San Vicente de la Barquera
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-05
• Contrato de servicio para el programa de campamentos de verano del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-06

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

• Contrato de servicio de limpieza de las playas de San Vicente de la Barquera durante el periodo estival del año 2026 — 05/03/2026
• Contrato de suministro para mejoras en la prestación del servicio de acceso a diferentes servicios municipales mediante el uso de nuevas tecnologías en el término municipal de San Vicente de la Barquera. en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia , financiado por la Unión Europea NextGenerationEU — 26/02/2026
• Contrato de obra de semipeatonalización de la calle San Antonio y zonas aledañas en San Vicente de la Barquera — 11/02/2026
• Gestión de la actividad deportiva y logística, gestión del mantenimiento y gestión de la publicidad y promoción del gimnasio municipal del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera — 25/11/2025
• Restauración ambiental y adecuación de itinerarios no monitorizados para fomento del turismo rural: rutas naturales por el interior de los pueblos en el T.M de San Vicente de la Barquera . Actuación incluida en el Plan de sostenibilidad turística en destino, en el marco del PRTR, financiado con Fondos europeos Next- GenerationEU — 30/10/2025
• Contrato de servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera — 24/09/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Obras de adecuación de los accesos y mejora de los caminos: Norte, central y de la Muralla en el entorno del… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Adjudicada a GIOC, S.L.U. por 410.834 € (baja del 17,4 %) · 2025-09-02
• Contrato de obras del Plan de movilidad turístico en el centro urbano de San Vicente de la Barquera y Plan de… — Pleno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera · 2025-01-13
• Contrato de obra de renovación de equipamientos de seguridad e higiene de las playas en el término municipal… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Adjudicada a RUCECAN S.L. por 264.457 € (baja del 0,5 %) · 2024-12-05
• Contrato de obra de renovación del parque infantil de El Relleno de San Vicente de la Barquera. Actuación inc… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Adjudicada a SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A. por 226.845 € (baja del 20,7 %) · 2025-02-14
• Contrato de obra del plan de movilidad turístico en el centro urbano de San Vicente de la Barquera y plan de… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Adjudicada a GIOC, S.L.U. por 411.443 € (baja del 20,3 %) · 2025-05-06
• Contrato de obra de control de aforo en el aparcamiento de la playa de El Rosal de San Vicente de la Barquera… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Adjudicada a SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A. por 141.726 € (baja del 16,1 %) · 2024-12-05

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a EUROPEA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 157.025 € y el presupuesto base de licitación asciende a 190.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cantabria