Contrato de obra de semipeatonalización de la calle San Antonio y zonas aledañas en San Vicente de la Barquera

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de semipeatonalización de la calle San Antonio y zonas aledañas en San Vicente de la Barquera, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), según el proyecto técnico redactado por Ratio Ingenieros S.L. El plazo de ejecución es de 10 semanas, contadas desde el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. El adjudicatario deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en un plazo de quince días hábiles desde la notificación de la propuesta de adjudicación.

El presupuesto de ejecución material asciende a 266.576,60 €, con gastos generales del 13 % (34.654,96 €) y beneficio industrial del 6 % (15.994,60 €), lo que da un presupuesto neto de 317.226,16 €. El IVA del 21 % suma 66.617,49 €, y el presupuesto base de licitación con IVA es de 383.843,65 €.

Las obras incluyen un cierre de obra con valla trefilada galvanizada y malla opaca de 2 metros de altura, señalización para la ordenación del tráfico de vehículos y peatones consensuada con la Policía Local, cartel de obra metálico, ensayos del plan de control de calidad, un dossier mensual con ensayos y reportaje fotográfico, y planos en formato digital compatibles con dwg.

La clasificación del contratista no es exigible por tratarse de una obra de plazo inferior a un año y valor inferior a 500.000 euros, aunque la solvencia podrá acreditarse a partir de la clasificación Grupo G, Subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica), categoría 2.

Los criterios de adjudicación son el precio, con 80 puntos sobre 100 mediante baja porcentual, y la ampliación del plazo de garantía, con 20 puntos: 10 puntos por ampliarlo un año y 20 puntos por dos años.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de ejecución de nueva pista polideportiva en Carandía. — plazo hasta el 16/11/2026
• Proyecto básico y de ejecución de la recuperación externa de la duna del C.E.A.R. de la Federación Española d… — plazo hasta el 23/11/2026
• Contrato de obras correspondientes al proyecto básico y de ejecución de edificio de guarda y patios de manejo… — plazo hasta el 23/11/2026
• Acuerdo Marco: selección de empresas contratistas para la ejecución de obras en caminos rurales de Cantabria. — plazo hasta el 23/11/2026
• PI 92/26 Mejora de la Sostenibilidad de los Muelles de Pesa y Lonja. gestión de residuos. Actuaciones de mejo… — plazo hasta el 19/11/2026
• Urbanización del Bulevar Radial El Valle, del PK 0+000 al PK 0+290 de Torrelavega, financiado con cargo al Pl… — plazo hasta el 19/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Cantabria →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Conforme a la cláusula 21 del PCAP
Seguro de indemnización

Solvencia técnica

Trabajos realizados: certificados de buena ejecución de los últimos 5 años, conforme a los términos previstos en la cláusula 21 del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 17,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 17,2 % en las 40 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 3 ofertas, de 260.500 € a 310.198 €. Se adjudicó 36 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Gestión integral del palmeral municipal de San Vicente de la Barquera y control de la plaga del picudo rojo
  Publicada
  Publicada: 2026-10-02
• Obras de renovación de la Plaza de Abaño en el término municipal de San Vicente de la Barquera
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-07
• servicio de limpieza de aseos de las playas y aseos públicos en los bajos del auditorio municipal de San Vicente de la Barquera
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-05
• servicio de refuerzo de limpieza viaria en temporada estival del Municipio de San Vicente de la Barquera
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-05
• Contrato de servicio para el programa de campamentos de verano del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Resuelta
  Publicada: 2026-05-06

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

• Contrato de servicio de control de accesos, vigilancia, limpieza, reparaciones y pequeño mantenimiento del Castillo del Rey en San Vicente de la Barquera — 10/04/2026
• Contrato de servicio de limpieza de las playas de San Vicente de la Barquera durante el periodo estival del año 2026 — 05/03/2026
• Contrato de suministro para mejoras en la prestación del servicio de acceso a diferentes servicios municipales mediante el uso de nuevas tecnologías en el término municipal de San Vicente de la Barquera. en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia , financiado por la Unión Europea NextGenerationEU — 26/02/2026
• Restauración ambiental y adecuación de itinerarios no motorizados para fomento del turismo rural: rutas naturales por el interior de los pueblos en el T.M de San Vicente de la Barquera. Actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en destino, en el marco del PRTR, financiado con Fondos europeos Next-GenerationEU — 11/02/2026
• Gestión de la actividad deportiva y logística, gestión del mantenimiento y gestión de la publicidad y promoción del gimnasio municipal del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera — 25/11/2025
• Restauración ambiental y adecuación de itinerarios no monitorizados para fomento del turismo rural: rutas naturales por el interior de los pueblos en el T.M de San Vicente de la Barquera . Actuación incluida en el Plan de sostenibilidad turística en destino, en el marco del PRTR, financiado con Fondos europeos Next- GenerationEU — 30/10/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras de asfaltado de Las Tenerías y aparcamiento junto a la Casa Consistorial en el término muni… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Adjudicada a GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.L. por 96.382 € (baja del 35,2 %) · 2024-05-27
• Contrato de obra del plan de movilidad turístico en el centro urbano de San Vicente de la Barquera y plan de… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Adjudicada a GIOC, S.L.U. por 411.443 € (baja del 20,3 %) · 2025-05-06
• Contrato de obra de aglomerado de vial en Abaño en el término municipal de San Vicente de la Barquera — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Adjudicada a GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.L. por 83.987 € (baja del 26,0 %) · 2024-03-27
• Contrato de obras del Plan de movilidad turístico en el centro urbano de San Vicente de la Barquera y Plan de… — Pleno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera · 2025-01-13
• Contrato de obra para la rehabilitación de los parques infantiles de La Barquera, Barrio Valles en La Revilla… — Alcaldía del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
  Adjudicada a URBABIL 2000 SOCIEDAD LIMITADA por 49.550 € (baja del 16,6 %) · 2024-10-10
• Contrato de obras de acondicionamiento de calle Villafranqueza y entorno — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig
  Adjudicada a MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.A. por 2.249.691 € (baja del 22,2 %) · 2025-09-25

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a RIU S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 317.226 € y el presupuesto base de licitación asciende a 383.844 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Cantabria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cantabria. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Cantabria
• Licitaciones de obras de urbanización
• Licitaciones de limpieza viaria