Reposición de acerado varias calles en Torralba de calatrava

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de obras de reposición de acerado en varias calles de Torralba de Calatrava, enmarcadas en el Plan Extraordinario de Obras 2025. El presupuesto base de licitación asciende a 100.011,00 € IVA incluido (82.653,72 € sin IVA), con un plazo previsto de ejecución de 3 meses y un periodo de garantía de 12 meses. La codificación CPV es 45233222-1, trabajos de pavimentación y asfaltado.

El criterio de adjudicación principal es el precio ofertado, y el segundo es la mejora en metros cuadrados: se valorará el mayor número de metros cuadrados de acera ofertados al precio de licitación, tomando como umbral mínimo los 898,41 m² marcados por la memoria valorada. En caso de empate, se resolverá por sorteo aleatorio.

El adjudicatario deberá presentar el encargo de coordinación de seguridad y salud firmado por técnico competente y un Plan de Seguridad. Asimismo, deberá contar con un seguro de responsabilidad civil frente a terceros igual o superior a 300.000 €. Las ofertas que resulten anormalmente bajas deberán justificarse mediante un estudio desglosado de costes directos, indirectos y gastos generales por unidad de obra.

La dirección facultativa estará compuesta por los servicios técnicos municipales, y el responsable del contrato será el Director Técnico. Se establecen penalidades por demora de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA excluido, por día de retraso.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de renovación de alumbrado público en calle Daimiel y aledañas — plazo hasta el 28/10/2026
• Ejecución nueva Plaza del Silo — plazo hasta el 28/10/2026
• Contrato de obras: reparación de caminos rurales en tierra 2026 — plazo hasta el 03/11/2026
• Obras de reparación de la pista de atletismo del Campo de Fútbol Miguel Moreno de Tomelloso — plazo hasta el 28/10/2026
• Obras para la Reordenación y asfaltado de la Calle Independencia y Calle Eras del Valle, concretamente los tr… — plazo hasta el 03/11/2026
• Mejora de la eficiencia energética del Pabellón Polideportivo Municipal mediante la instalación de cubierta c… — plazo hasta el 12/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Ciudad Real →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C6-1

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: SEGÚN INDICADO EN PCAP

Solvencia técnica

Otros: SEGÚN PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se recibieron 2 ofertas. Se adjudicó 55 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Renovación de la red de abastecimiento de agua en las calles Santísima Trinidad y Azucena
  Publicada
  Publicada: 2026-10-26
• Contrato de obras de para la ejecución de fresado y asfaltado de varias calles en Torralba de Calatrava (Plan de obras 2026)
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-09
• Contrato privado de servicios de espectáculos taurinos en Torralba de calatrava.
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-24
• Concesión demanial de uso privativo para la explotación temporal del bar de la piscina municipal durante la temporada estival 2026
  Publicada
  Publicada: 2026-05-27
• Obras del proyecto para la mejora de las instalaciones térmicas y fomento del autoconsumo solar fotovoltaico del centro público educativo de Torralba de calatrava (Ciudad Real)
  Adjudicada
  Publicada: 2026-05-26

Anteriores y posteriores de Alcaldía del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava

• Contrato suministro de sillas patio de comedias de Torralba de calatrava — 31/03/2026
• Obras de rehabilitación del campo de fútbol municipal, Jesús Álvarez de Torralba de calatrava — 17/03/2026
• Concesión demanial gestión integral Residencia Virgen de la Blanca Torralba de calatrava — 30/01/2026
• Operación de crédito a l/p para la remodelación del Estadio Jesús Álvarez — 09/12/2025
• Contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio — 03/12/2025
• Contrato de obra, mediante procedimiento abierto simplificado, de las Obras del Proyecto de Renovación de instalación de abastecimiento de agua en varias calles de Torralba de Calatrava (Plan Provincial de Obras de Redes de Abastecimiento de Agua Potable 2025). — 31/10/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Renovación de instalación de abastecimiento de agua en varias calles de Torralba de Calatrava — Alcaldía del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava
  Adjudicada a GESTIONA INFRAESTRUCTURAS SL por 82.867 € · 2024-08-08
• Contrato de obras, Ejecución, fresado y asfaltado de varias calles en Torralba de calatrava. — Alcaldía del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava
  Adjudicada a INGENIERÍA, ASFALTOS Y SERVICIOS, S.L. por 45.376 € · 2025-05-14
• Reposición de acerado en calles Rd. de la Alameda, Talavera, Esperanza y Antonio Machado. Alberche del Caudil… — Alcaldía del Ayuntamiento de Alberche del Caudillo
  Adjudicada a ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS, SL por 46.408 € (baja del 3,2 %) · 2025-08-19
• Reposición de asfaltado varias calles — ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL
  Adjudicada a GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. por 59.400 € (baja del 22,1 %) · 2025-11-14
• Pavimentación de aceras en viales municipales — Alcaldía del Ayuntamiento de Torrecaballeros
  Adjudicada a OPYSER URBANIZACION Y OBRA PUBLICA SL por 43.447 € (baja del 15,1 %) · 2024-06-10
• Obras de Reordenación de Acerados en la CALLE CALVEROS de Puertollano — Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano
  Adjudicada a GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES S.L por 74.296 € · 2025-12-30

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Alcaldía del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a INGENIMAX SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 82.654 € y el presupuesto base de licitación asciende a 100.011 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Ciudad Real.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla-La Mancha. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Ciudad Real