Reforma interior para la ampliación de la Unidad de de Psiquiatría del Hospital General Universitario "Mare de Déu dels Lliris" de Alcoi

Importes y cifras

Qué se contrata

Las obras de reforma interior para ampliar la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del hospital, según el proyecto de ejecución elaborado por Enero Arquitectura SLP y aprobado por resolución de 24 de noviembre de 2025. El documento regula las condiciones particulares que el contratista debe cumplir más allá de la ejecución.

Durante el plazo de garantía, el adjudicatario deberá asumir a su cargo las reparaciones por defectos de ejecución y las averías derivadas del uso del edificio que sean necesarias para mantener un servicio público adecuado, así como los trabajos indicados en la documentación de uso y mantenimiento de la obra.

Respecto a las instalaciones, si el contratista no tiene clasificación como mantenedor autorizado, deberá suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada, con autorización previa de la Conselleria de Sanidad. Ese contrato debe incluir mantenimiento preventivo y correctivo, con tiempo de respuesta ante averías no superior a 24 horas.

Seguros: se exige un seguro de todo riesgo construcción (TRC), con la Conselleria de Sanidad como beneficiario principal, y un seguro de responsabilidad civil (RC), con la Conselleria como asegurado adicional. Las cuantías no pueden ser inferiores al presupuesto de ejecución material, y el valor mínimo por siniestro y anualidad no debe bajar del 10 % de dicho presupuesto. Ambos deben mantenerse durante ejecución, garantía y ampliaciones de plazo ofertadas.

Responsabilidad por ruina: el contratista responde de los daños materiales por vicios ocultos o defectos de construcción durante quince años desde la recepción.

Eficiencia energética y residuos: si la certificación energética se somete a control externo, el contratista deberá coordinarse con la empresa de control y asumir sus costes. Además, deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Conselleria antes de producir cualquier residuo en obra; su incumplimiento puede dar lugar a la paralización parcial de las unidades afectadas, sin modificación de plazos.

Documentación final: antes de la recepción, y dentro del plazo de ejecución, el contratista debe presentar la Documentación Final de Obra.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Contratación de los servicios de mantenimiento integral de instalaciones deportivas, mediante tramitación ant… — plazo hasta el 16/11/2026
• Construcción de un centro de día para enfermos de alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas — plazo hasta el 30/10/2026
• Obra de reforma de la iluminación de la Sala de Arqueología Subacuática del Museo Arqueológico (MARQ). — plazo hasta el 30/10/2026
• Servicio de mantenimiento integral del sistema de video-vigilancia de control y gestión de cámaras de tráfico… — plazo hasta el 29/10/2026
• Obra para el asfaltado perímetro (vial de acceso a urgencias con 2 rampas y vial sur) del Hospital de Sant Jo… — plazo hasta el 02/11/2026
• Obra de instalación de ventanas para la mejora de la eficiencia energética del CS de Muro. — plazo hasta el 29/10/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Alicante →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Clasificación empresarial

C*-4

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 3.092.741 €): EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO: el volumen anual de negocios del…

Solvencia técnica

Otros (mín. 2.164.919 €): EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO: relación de las obras ejecutadas en los…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,9 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 6,7 % en las 275 adjudicaciones de Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia y del 9,0 % en el grupo CPV 4521. Se recibieron 12 ofertas, de 1.669.319 € a 1.858.390 €. Se adjudicó 147 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral: La empresa adjudicataria deberá cumplir al menos una de las tres condiciones siguientes: 1) al menos una mujer en el equipo profesional; 2) al menos un 20 % de dedicación de persona/s de edad mayor…
• Consideraciones de tipo social: Las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas aportarán una declaración responsable para acreditar que no realizan operaciones…

Publicaciones oficiales

• Contrato específico basado en el Sistema Dinámico de Adquisición SDATIC/2-21 CC de la Central de Compras de la Generalitat para la adquisición de equipos y material informático diverso y licencias y paquetes de software para el Departamento de Salud de Alcoi
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-27
• Contrato específico CESDA 1679/2026 de suministro de una cámara frigorífica para vacunas para el Centro de Salud Pública del Departamento de Salud de Alcoi. Contratación específica en el marco del Sistema Dinámico de Adquisición SDA 215/2025 para la contratación de suministro de equipamiento médico y mobiliario clínico para los departamentos de salud de la Conselleria de Sanidad
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-26
• Suministro de dos equipos médicos para los servicios de rehabilitación y urología del Hospital Virgen de los Lirios del Departamento de Salud de Alcoi.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-22
• Contrato específico basado en el Sistema Dinámico de Adquisición SDATIC/2-21 CC de la Central de Compras de la Generalitat para la adquisición de equipos y material informático diverso y licencias y paquetes de software para el Departamento de Salud de Alcoi
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-20
• Suministro de material fungible (dializadores) para la realización de sesiones de diálisis de bajo flujo en la unidad de Hemodiálisis del Hospital Universitario de Alcoi.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-09

Anteriores y posteriores de Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia

• Servicio de mantenimiento integral del mamógrafo y sus elementos asociados ubicado en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Alcoi. — 09/04/2026
• Contrato específico basado en el Sistema Dinámico de Adquisición SDA-TIC/2-21 CC de la Central de Compras de la Generalitat para la adquisición de equipos y material informático diverso y licencias y paquetes de software para el Departamento de Salud de Alcoi — 01/04/2026
• Obra de reformas interiores en diversos centros de salud del Departamento de Salud de Alcoi — 27/03/2026
• certificación, mantenimiento y operación, de los equipos necesarios para proporcionar los servicios de fotocopiado, impresión, escaneado de documentos en el Centro de Salud Pública de Alcoi. — 18/03/2026
• Contrato específico de suministro de cuatro electrocardiógrafos para el Hospital de Alcoi, del Departamento de Salud de Alcoi — 11/12/2025
• Contrato específico de suministro de dos dispositivos ultrasonidos portátiles para el Hospital de Alcoi — 09/12/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Obra de reforma parcial de las plantas de Medicina Interna y Cirugía del Hospital General Universitario de Al… — Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES GASCÓ S.L. por 48.890 € (baja del 2,7 %) · 2026-09-08
• Servicio de dirección facultativa de la obra de reforma de la Unidad de Psiquiatría del Hospital General Univ… — Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia
  Adjudicada a GOELIN ARQUITECTOS SLPU por 51.587 € (baja del 27,2 %) · 2026-09-30
• Obra de reforma interior para área de rehabilitación en Hospital General Universitario de Castellón — Departamento de Salud de Castellón. Dirección Económica-Gerencia
  Adjudicada a OLIMAR OBRAS Y SERVICIOS, S.L. por 115.000 € (baja del 7,1 %) · 2025-03-04
• Construcción de un almacén en el Hospital General Universitario "Mare de Déu dels Lliris" de Alcoi — Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia
  Adjudicada a CONSTRUCCIONES, REHABILITACIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS,S.A por 343.882 € (baja del 1,0 %) · 2026-09-28
• Obra de reforma interior del auditorio del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante — Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-Gerencia
  Adjudicada a TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. por 498.146 € (baja del 0,1 %) · 2026-09-16
• Obra de reforma de la planta semisótano del Centro de Salud "La Fábrica" de Alcoi — Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia
  Adjudicada a CANTO OBRAS, S.L. por 199.210 € · 2026-08-18

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia (Comunidad Autónoma).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS, S.A..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 2.061.827 € y el presupuesto base de licitación asciende a 2.268.010 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Alicante/Alacant.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Comunidad Valenciana. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Alicante