Redacción de proyecto y ejecución de obra Instalación solar fotovoltáica de autoconsumo de 20 kwp conectada a la red en la cubierta del pabellón polideportivo
Expediente 698/2025 · Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre
Adjudicada a PSM CONNECT SYSTEMS,S.L. por 14.832 € (sin IVA), un 10,3 % por debajo del presupuesto, entre 14 ofertas. Proyecto, obra, legalización ante la OCA y puesta en marcha de 20 kWp de módulos monocristalinos de 585 W con monitorización online, en el Pabellón Central de Fuente del Maestre (Badajoz). Plazo de 45 días. Licitación pública de obras convocada por Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre (Badajoz). Con valor estimado de 16.529 € y presupuesto de 20.000 € (IVA incluido). Procedimiento abierto simplificado. El plazo de presentación de ofertas terminó el 19/01/2026 a las 23:59. Expediente 698/2025.
¿Te interesan las licitaciones como esta? Recibe por email las próximas licitaciones de obras en Extremadura. Gratis, sin tarjeta.
Importes y cifras
Qué se contrata
La redacción del proyecto, la ejecución de la obra y la puesta en funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 20 kWp conectada a red, instalada en la cubierta del Pabellón Central del Polideportivo Municipal de Fuente del Maestre, Badajoz. El presupuesto base de licitación asciende a 20.000,00 € (IVA incluido).
La instalación deberá contar con módulos fotovoltaicos monocristalinos de 585 W y una eficiencia mínima del 20 %, inversores de red de alta eficiencia (superior al 97 %) con protecciones incorporadas y posibilidad de monitorización, y una estructura metálica galvanizada o de aluminio adaptada al tipo de cubierta, con sistema antiviento certificado. La conexión será a red, en modalidad de autoconsumo sin excedentes o con compensación de excedentes, según defina el Ayuntamiento en el momento de la adjudicación.
El contrato incluye la legalización de la instalación ante el organismo competente en industria, con tramitación completa ante la OCA, la memoria técnica y los planos, la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud y la elaboración del plan de seguridad y salud. También comprende un sistema de monitorización online con acceso para el Ayuntamiento, el etiquetado conforme a normativa, el manual de mantenimiento y la entrega de la documentación técnica y legal completa. El contratista deberá coordinarse con la compañía eléctrica distribuidora para todos los trámites necesarios.
El plazo de ejecución es de 45 días desde la contratación, debiendo presentarse el proyecto de la instalación en los primeros 15 días.
Los criterios de valoración excluyen las bajas económicas y puntúan únicamente mejoras: hasta 16 puntos por aumento de potencia (2 puntos por cada 500 Wp adicionales sobre los 20 kWp) y hasta 14 puntos por el suministro e instalación de baterías de litio de 12 kW (14 puntos por unidad).
Licitaciones abiertas similares
- Pellets para caldera biomasa en CID de Tentudía en Monesterio
- Suministro de gas natural canalizado a los edificios e instalaciones de la Universidad de Extremadura.
- Suministro de pallet para la Residencia Virgen de Guadalupe
- Adecuación de locales a 11 VPP en edificios energéticamente eficientes en C/ Rigoberta Menchú de Badajoz
- Obras de Rehabilitación energética de 14 viviendas de promoción pública en C/ Romero nº 54 de Fuente de Canto…
- Proyecto de «Asfaltado de Vías Públicas e Instalaciones Municipales de Don Benito (2026)».
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | Ampliación del plazo de garantía | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Mejora D 2. Suministro e instalación de baterías | 14.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Oferta económica | 50.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Mejora D 1 Aumento de potencia | 16.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Limpieza y revisión de las instalaciones | 10.0 |
Requisitos para presentarse
- Solvencia económica
- Seguro de indemnización: Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato, el cual deberá mantener durante la ejecución del contrato.
- Solvencia técnica
- Trabajos realizados: Certificados de buena ejecución
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| PSM CONNECT SYSTEMS,S.L. | Formalizado | 14.832 €11/03/2026 | 11/03/2026 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó con una baja del 10,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 7,3 % en las 127 adjudicaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre y del 25,2 % en el grupo CPV 0933. Se recibieron 14 ofertas. PSM CONNECT SYSTEMS,S.L. ha ganado 3 licitaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre. Se adjudicó 51 días después de su publicación.
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | ≈ 742 € | 5.0 % |
Condiciones especiales de ejecución
- Consideraciones de tipo social: En caso de requerir el adjudicatario contratar personal durante la ejecución del contrato, el personal que contrate deberá ser demandante de empleo
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 12/03/2026 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 30/12/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 30/12/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 12/03/2026 |
Lo último de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre
Ver el órgano →- Construcción de un senda escolar para el acceso al CEIP Cruz Valero del municipio de Fuente del Maestre PublicadaPublicada: 2026-10-07
- Diseño, fabricación y suministro de letras corpóreas para el Ayuntamiento de Fuente del Maestre EvaluaciónPublicada: 2026-09-23
- Actuaciones musicales Cristo 2026 ResueltaPublicada: 2026-09-11
- Separación de instalación eléctrica en el Hogar del Pensionista EvaluaciónPublicada: 2026-09-10
- Ejecución de Rampa de acceso a Piscina Municipal EvaluaciónPublicada: 2026-08-28
Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre
- Mantenimiento de la central receptora de alarmas
- Actuaciones conjuntas de redacción de proyecto y ejecución de obras definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas consistentes en instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 10kwp conectada a la red en la cubierta de la cafetería de la piscina municipal.
- Elaboración del proyecto y la ejecución de obras definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas consistentes en instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 30kwp conectada a la red en la cubierta del Centro Joven.
- Suministro de los materiales para las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario, denominado “Mejora de itinerarios peatonales, conservación de edificios, caminos y espacios públicos”, expediente PFEA GARANTÍA DE RENTAS n.º 06054251C01.
- Realización de los trabajos de actualización de las bases de datos catastrales
- Seguro de responsabilidad civil de autoridades y personal al servicio de la administración
Licitaciones similares y su resultado
- Redacción de Proyecto, Ejecución de Obras y Legalización de Instalaciones Fotovoltaicas sobre cubiertas de ed…
- Instalación de climatización e Instalación de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo.
- Redacción de proyecto ejecutivo y obras para la Instalación fotovoltaica sobre la cubierta con sistema de alm…
- Redacción del proyecto y ejecución de obra de instalaciones de producción de energía eléctrica mediante módul…
- Redacción del proyecto y ejecución de obra de instalaciones de producción de energía eléctrica mediante módul…
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre (Administración Local · Órgano de Contratación).
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a PSM CONNECT SYSTEMS,S.L..
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 16.529 € y el presupuesto base de licitación asciende a 20.000 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Badajoz.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Extremadura. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.