Actuaciones conjuntas de redacción de proyecto y ejecución de obras definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas consistentes en instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 10kwp conectada a la red en la cubierta de la cafetería de la piscina municipal.
Expediente 1223/2025 · Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre
Adjudicada a PSM CONNECT SYSTEMS,S.L. por 8.083 € (sin IVA), un 2,2 % por debajo del presupuesto, entre 11 ofertas. Instalación fotovoltaica de 10 kWp con módulos monocristalinos de 585 W e inversores de red de eficiencia superior al 97 %, con batería de litio opcional, presupuesto de 10.000 € IVA incluido y plazo de 45 días. Licitación pública de obras convocada por Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre (Badajoz). Con valor estimado de 8.264 € y presupuesto de 10.000 € (IVA incluido). Procedimiento abierto simplificado. El plazo de presentación de ofertas terminó el 19/01/2026 a las 23:59. Expediente 1223/2025.
¿Te interesan las licitaciones como esta? Recibe por email las próximas licitaciones de obras en Extremadura. Gratis, sin tarjeta.
Importes y cifras
Qué se contrata
La redacción del proyecto, la ejecución de la obra, la legalización y la puesta en funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 10 kWp conectada a red, ubicada en la cubierta de la cafetería de la piscina municipal de Fuente del Maestre. El presupuesto base de licitación asciende a 10.000,00 € (IVA incluido).
La instalación tendrá una potencia nominal mínima de 10 kWp, con módulos monocristalinos de 585 W y una eficiencia mínima del 20 %, e inversores de red de alta eficiencia (superior al 97 %), con protecciones incorporadas y posibilidad de monitorización. La estructura será de soporte metálico galvanizado, de aluminio o de hormigón prefabricado, adecuada al tipo de cubierta y con sistema antiviento certificado.
El contrato incluye la legalización de la instalación ante el organismo competente en industria, con tramitación completa ante la OCA, así como la redacción del proyecto, memoria técnica y planos, la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud y la elaboración del plan de seguridad y salud. Se entregará un sistema de monitorización online con acceso para el Ayuntamiento, el etiquetado conforme a normativa, el manual de mantenimiento y la documentación técnica y legal completa.
El plazo de ejecución será de 45 días desde la contratación, debiendo presentarse el proyecto de la instalación en los primeros 15 días. El contratista deberá coordinar con la compañía eléctrica distribuidora todos los trámites necesarios. El Ayuntamiento podrá designar un técnico de control para supervisar las fases de ejecución.
No se valorarán bajas económicas. Los criterios de valoración son: aumento de potencia de 4 puntos por cada 500 Wp adicionales sobre los 10 kWp, con un máximo de 16 puntos, y suministro e instalación de batería de litio de 12 kW, con 14 puntos por batería instalada y un máximo de 14 puntos.
Licitaciones abiertas similares
- Pellets para caldera biomasa en CID de Tentudía en Monesterio
- Suministro de gas natural canalizado a los edificios e instalaciones de la Universidad de Extremadura.
- Suministro de pallet para la Residencia Virgen de Guadalupe
- Pavimentación de varias calles de Usagre
- Instalación fotovoltaica de autoconsumo pabellón municipal
- Instalación fotovoltaica de autoconsumo colectivo sin acumulación sobre la cubierta plana del colegio de Bodo…
Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | Oferta económica | 50.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Limpieza y revisión de las instalaciones | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Suministro e instalación de batería para la instalación | 14.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Ampliación de plazo de garantía | 10.0 |
| Cuantificables Automáticamente | Aumento de potencia de la instalación propuesta | 16.0 |
Requisitos para presentarse
- Solvencia económica
- Seguro de indemnización: Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
- Solvencia técnica
- Trabajos realizados: Relación de las obras ejecutadas de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto del contrato, en el curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| PSM CONNECT SYSTEMS,S.L. | Formalizado | 8.083 €11/03/2026 | 11/03/2026 |
Análisis de la adjudicación
Se adjudicó con una baja del 2,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 7,3 % en las 127 adjudicaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre y del 25,2 % en el grupo CPV 0933. Se recibieron 11 ofertas. PSM CONNECT SYSTEMS,S.L. ha ganado 3 licitaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre. Se adjudicó 51 días después de su publicación.
Garantías exigidas
| Tipo | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Definitiva | ≈ 404 € | 5.0 % |
Condiciones especiales de ejecución
- Consideraciones de tipo social: En caso de requerir el adjudicatario contratar personal durante la ejecución del contrato, el personal que contrate deberá ser demandante de empleo.
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Adjudicación | 12/03/2026 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 30/12/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 30/12/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Formalización | 12/03/2026 |
Lo último de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre
Ver el órgano →- Construcción de un senda escolar para el acceso al CEIP Cruz Valero del municipio de Fuente del Maestre PublicadaPublicada: 2026-10-07
- Diseño, fabricación y suministro de letras corpóreas para el Ayuntamiento de Fuente del Maestre EvaluaciónPublicada: 2026-09-23
- Actuaciones musicales Cristo 2026 ResueltaPublicada: 2026-09-11
- Separación de instalación eléctrica en el Hogar del Pensionista EvaluaciónPublicada: 2026-09-10
- Ejecución de Rampa de acceso a Piscina Municipal EvaluaciónPublicada: 2026-08-28
Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre
- Asfaltado en varias calles del municipio para mejorar el estado de conservación
- Contrato de suministro de materiales de construcción (Hormigón y tierras y rellenos)
- Mantenimiento de la central receptora de alarmas
- Elaboración del proyecto y la ejecución de obras definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas consistentes en instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 30kwp conectada a la red en la cubierta del Centro Joven.
- Redacción de proyecto y ejecución de obra Instalación solar fotovoltáica de autoconsumo de 20 kwp conectada a la red en la cubierta del pabellón polideportivo
- Suministro de los materiales para las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario, denominado “Mejora de itinerarios peatonales, conservación de edificios, caminos y espacios públicos”, expediente PFEA GARANTÍA DE RENTAS n.º 06054251C01.
Licitaciones similares y su resultado
- Instalación de climatización e Instalación de sistema solar fotovoltaico para autoconsumo.
- Obras definidas en el proyecto técnico denominado pliego de cláusulas administrativas particulares contrataci…
- Contrato relativo a las obras de instalación solar fotovoltaica 72 kw destinada a autoconsumo colectivo conec…
- Contrato para la elaboración de proyectos, suministro, instalación, legalización y puesta en marcha de instal…
- Contrato de Obras de Instalación Fotovoltaica de Autoconsumo conectado a red sin excedentes en Estación de Bo…
- Instalaciones solares fotovoltaicas destinadas al autoconsumo colectivo en edificios municipales¿
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre (Administración Local · Órgano de Contratación).
- ¿Quién ganó esta licitación?
- Se adjudicó a PSM CONNECT SYSTEMS,S.L..
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 8.264 € y el presupuesto base de licitación asciende a 10.000 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Badajoz.
¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?
Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Extremadura. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.
Explora más licitaciones
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.