Obres d'instal·lació d'un ascensor i millora de l'accessibilitat al centre a l'Escola del Bosc de Barbera del Vallès (Codi de centre: 08041210 - Codi ENS: 03971)

Importes y cifras

Qué se contrata

La instalación de un ascensor y la mejora de la accesibilidad del centre educativo Escola del Bosc, en Barbera del Vallès. Se trata de un contrato de obras financiado con fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, con un presupuesto base de licitación de 120.555,59 € sin IVA (145.872,26 € con IVA) y un valor estimado idéntico, que se ejecutará por unidades de obra según el presupuesto del proyecto.

El plazo de ejecución es de 120 días naturales desde el acta de comprobación del replanteo, que debe efectuarse en un máximo de 10 días naturales desde la formalización del contrato. No se prevén prórrogas.

No es posible dividir la obra en lotes por razones técnicas, al tratarse de una unidad de obra con un mismo plan de seguridad y salud que exige coordinar todas las prestaciones.

Para participar, la empresa debe acreditar solvencia técnica mediante la ejecución de obras de igual grupo o subgrupo en los últimos cinco años por un importe acumulado, en el año de mayor ejecución, igual o superior a 84.388,91 € sin IVA. Además, debe contar con un arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero integrado en la empresa y con al menos cinco trabajadores no administrativos vinculados directamente a la ejecución de las obras. La clasificación empresarial de carácter voluntario es Grupo J, Subgrupo 1, Categoría 1.

Los criterios de adjudicación, valorados de forma automática sobre 100 puntos, son: proposición económica (35 %), reducción del plazo de ejecución (35 %, con 5 puntos por cada día natural de reducción) y otros criterios (30 %), que incluyen la certificación ISO 45001 (10 puntos) y la ampliación del plazo de garantía de la obra (hasta 20 puntos).

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• L'objecte del contracte la reforma dels vestíbuls d'accés a la planta baixa de diversos edificis municipals d… — plazo hasta el 17/11/2026
• Constitueix l'objecte del contracte la construcció d’una galeria-corredor a la coberta de l’ala sud de l’edif… — plazo hasta el 16/11/2026
• L'objecte del contracte és l'execució de les obres contingudes en la "Memòria valorada per les obres de repar… — plazo hasta el 11/11/2026
• L'objecte del present contracte és la redacció del projecte executiu, la direcció facultativa i l'execució de… — plazo hasta el 06/11/2026
• Obres de finalització de la reforma de l'edifici municipal denominat "Casa de les Dones", emplaçat al carrer… — plazo hasta el 05/11/2026
• Execució de les obres d'ampliació de mòduls prefabricats per a usos judicials al solar del c/ Prim 32-36, a B… — plazo hasta el 13/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Barcelona →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 1,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 6,4 % en las 997 adjudicaciones de Departament d'Educació i Formació Professional y del 14,1 % en el grupo CPV 4531. Se recibió una sola oferta. TRANSEPTE STRUO SL ha ganado 14 licitaciones de Departament d'Educació i Formació Professional. Se formalizó 55 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• La contractació té per objecte el servei de bar-cantina del centre Institut Jaume Vicens Vives per tal que l’alumnat, el professorat i PAS puguin adquirir productes de menjar i beure.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• La contractació té per objecte prestar el servei de neteja dels espais del centre educatiu. La neteja de l’institut OLIVAR GRAN consisteix a treure la brutícia i fer nets l’edifici escolar, les instal·lacions i els equipaments.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• Servei de neteja del centre Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• Contractació del servei de neteja de l’Institut Marianao mitjançant procediment obert
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27
• Servei de neteja de l’Institut Vall d’Arús de Vallirana
  Publicada
  Publicada: 2026-10-27

Anteriores y posteriores de Departament d'Educació i Formació Professional

• Obres de supressió de barreres arquitectòniques: nou ascensor i rampa d'accés a l'Escola Rocabruna de Les Borges del Camp (Codi centre: 43000627.Codi ENS: 04483). — 06/03/2026
• Obres d’instal·lació d’un ascensor a l’Escola Sant Ramon del Pla de Santa Maria (Codi centre: 43001966. Codi ENS: 03732). — 06/03/2026
• La prestació del contracte consisteix en un servei de bar-cantina per a l’Institut Camps Blancs, tant per als alumnes com per al professorat i personal d’administració i serveis. — 05/03/2026
• Obres de retirada de les bases dels mòduls i construcció d'un nou menjador amb espai càtering i nucli de banys a l’Escola El Turó de Masquefa (Codi de centre: 08020841. Codi ENS: 4548) — 05/03/2026
• Licitació per la contractació del servei de neteja Institut Santiago Sobrequés i Vidal 2026-2027 — 05/03/2026
• Aadquisició, implementació i posada en marxa d’una multiplataforma de realitat mixta amb Intel·ligència Artificial per al centre Illa dels Banyols — 04/03/2026

Licitaciones similares y su resultado

• Obres d''instal·lació d''un ascensor a l''Escola Salvador Espriu de Granollers (Codi de centre: 08042287) — Departament d'Educació i Formació Professional
  Adjudicada a LABORATORIDART SL por 63.644 € (baja del 12,3 %)
• Obres d’instal·lació d'un ascensor a l’Escola Sant Ramon del Pla de Santa Maria (Codi de centre: 43001966. Co… — Departament d'Educació i Formació Professional
  Adjudicada a TALLERS VIDAL AMILL SLU por 77.985 € (baja del 8,6 %)
• Obres d'instal·lació d'un ascensor a l'Escola Sol i Vent de Vilafant (Codi de centre: 17004190) — Departament d'Educació i Formació Professional
  Adjudicada a GRUP XAVIER BABOT, S.L. por 53.690 € (baja del 12,0 %)
• Obres d'instal·lació d'un ascensor i construcció d'un lavabo adaptat a l'Escola Montserrat de Sarrià de Ter (… — Departament d'Educació i Formació Professional
  Adjudicada a GRUP XAVIER BABOT, S.L. por 58.493 € (baja del 10,0 %)
• Obres d'instal·lació d'ascensor i adequació de rampes exteriors per a la supressió de barreres arquitectòniqu… — Departament d'Educació i Formació Professional
  Adjudicada a R2ed & Gestion Tecnica SL por 205.187 € (baja del 7,0 %)
• Obres per la instal·lació d'un ascensor i reforma lavabo adaptat a l'Escola Cascavell de Sant Adrià de Besòs… — Departament d'Educació i Formació Professional
  Adjudicada a B28 CONSTRUCCIONS SL por 53.055 € (baja del 4,0 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Departament d'Educació i Formació Professional.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a TRANSEPTE STRUO SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 120.556 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento otros.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Barcelona.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Cataluña. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Barcelona