Obras de Rehabilitación en la Plaza El Minero de Fabero

Importes y cifras

Qué se contrata

Las obras necesarias para rehabilitar la plaza El Minero del municipio de Fabero (León), que se construyó en la década de 1980 y se encuentra en mal estado de conservación. Las obras se ejecutarán conforme a la memoria valorada redactada por el arquitecto municipal y a la oferta del adjudicatario, y se financian con el Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León. El contrato no se divide en lotes.

El presupuesto base de licitación asciende a 56.183,33 € con IVA, de los cuales 46.432,50 € son base imponible y 9.750,83 € corresponden al IVA. El precio se abonará como partida independiente del IVA, y no está prevista revisión de precios.

El plazo de ejecución material de las obras es de cuatro meses, contados desde la comprobación del replanteo, que deberá realizarse como máximo un mes después de la formalización del contrato. No se prevé prórroga.

Para presentarse no se exige clasificación empresarial, al tratarse de un contrato de obras de valor estimado inferior a 500.000 €, y los licitadores quedan eximidos de acreditar solvencia económica, financiera y técnica. Sí deben estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el de la comunidad autónoma correspondiente, a la fecha final de presentación de ofertas.

Como condiciones especiales de ejecución, el personal nuevo que se contrate debe estar en situación legal de desempleo, con preferencia por menores de 30 años o mayores de 45, mujeres, personas con discapacidad o parados de larga duración. Asimismo, los materiales y métodos empleados deberán ser respetuosos con el medio ambiente y la salud pública, y se adoptarán medidas para reducir el consumo de agua.

El adjudicatario deberá contratar una póliza de responsabilidad civil durante toda la vigencia del contrato. No se exige garantía definitiva.

El único criterio de adjudicación es el precio más bajo, y se valoran además otros criterios cualitativos evaluables automáticamente, entre ellos la ampliación del plazo de garantía y la ejecución de obras de mejora sin coste adicional para la Administración.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Suministro de un vehículo nuevo recolector-compactador de residuos sólidos urbanos de carga trasera para el s… — plazo hasta el 04/11/2026
• Adquisición vehículo Pick up 4x4 — plazo hasta el 09/11/2026
• Contrato mixto de servicios de diseño y suministro e instalación de estructuras, paneles informativos y audio… — plazo hasta el 10/11/2026
• Arrendamiento con opción de compra de dos baldeadoras eléctricas para Servicio de Limpieza viaria de Ayuntami… — plazo hasta el 03/11/2026
• Suministro en régimen de propiedad de un vehículo camión recolector compactador de carga trasera de residuos… — plazo hasta el 03/11/2026
• Renovar y sustituir las luminarias existentes en el municipio de Burón por nuevas luminarias LED. Las luminar… — plazo hasta el 10/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en León →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Otros: Licitadores eximidos. Remisión Cláusula 13ª del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 6,3 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 6,8 % en las 22 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fabero y del 10,8 % en el grupo CPV 3492. Se recibieron 3 ofertas, de 43.500 € a 46.400 €. Se adjudicó 21 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Remisión Cláusula 10ª.2.b) del PCAP
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral: Remisión Cláusula 10ª.2.A) del PCAP

Publicaciones oficiales

• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica: Dirección Facultativa, Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras de "Soterramiento de la Galería Visitable en el Enclave 2 del Pozo Julia, del Conjunto Etnológico de la Cuenca de Fabero". Actuación Cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo de Transición Justa, y la Junta de Castilla y León.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-22
• Asistencia técnica obras de "Rehabilitación y restauración de edificios en el Pozo Julia".
  Publicada
  Publicada: 2026-06-18
• Servicio de asistencia técnica obras "Acondicionamiento del entorno del Pozo Julia".
  Publicada
  Publicada: 2026-06-18
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica: Dirección Facultativa, Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras de “Soterramiento de la Galería Visitable en el Enclave 2 del Pozo Julia, del Conjunto Etnológico de la Cuenca de Fabero”. Actuación Cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo de Transición Justa, y la Junta de Castilla y León.
  Publicada
  Publicada: 2026-04-17
• Contrato de Obras de Soterramiento de Galería Visitable en el Enclave 2 - Pozo Julia, del Conjunto Etnológico de la Cuenca de Fabero.
  Publicada
  Publicada: 2026-03-27

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fabero

• Obras de Instalación de Juegos Infantiles y Mobiliario Urbano en plazas y viales de Fabero — 27/03/2026
• Contrato de Obras de Mejora y Acondicionamiento del Mercado de Abastos de Fabero. — 23/12/2025
• Obras de Pavimentación y Mejora de Servicios en el municipio de Fabero — 19/11/2025
• Contrato de Suministros de Bancos para el municipio — 24/09/2025
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica: Redacción Proyecto, Dirección Facultativa de la Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Mejora y condicionamiento del Mercado de Abastos de Fabero. — 16/06/2025
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica: Redacción Proyecto, Dirección Facultativa de la Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Mejora y condicionamiento del Mercado de Abastos de Fabero — 15/05/2025

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fabero (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Cotoverde Obras y Servicios S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 46.432 € y el presupuesto base de licitación asciende a 56.183 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es León.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en León