Contrato de Obras de Mejora y Acondicionamiento del Mercado de Abastos de Fabero.

Importes y cifras

Qué se contrata

La ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento de un mercado de abastos, con un plazo de ejecución material de cinco meses desde el replanteo, que debe efectuarse en un máximo de 15 días hábiles desde la formalización del contrato. El contrato no se divide en lotes.

El presupuesto base de licitación asciende a 482.719,57 euros, IVA incluido (398.941,79 euros sin IVA), y el valor estimado es de 398.941,79 euros. La adjudicación está condicionada a la efectiva consolidación de los recursos que financian el contrato, al tratarse de una actuación subvencionada por la Junta de Castilla y León.

Para la adjudicación se valorarán hasta 100 puntos: 30 por la oferta económica, 60 por la ejecución de mejoras y 10 por la ampliación del plazo de garantía. Las mejoras son la sustitución de la fachada SATE por una fachada ventilada con revestimiento de gres porcelánico de gran formato (20 puntos), la motorización de 8 persianas enrollables manuales (9 puntos), la sustitución de la solera prevista por un forjado sanitario ventilado y aislado (25 puntos) y la sustitución de los acabados vinílicos interiores por gres porcelánico de gran formato (6 puntos).

Para contratar se exige solvencia económica con un volumen anual de negocios de al menos 598.412,69 euros en el mejor ejercicio de los tres últimos, y solvencia técnica mediante una relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años por un importe al menos igual al del contrato. Se admite también la clasificación en el subgrupo 4 (albañilería, revocos y revestidos) y en el subgrupo 7 (aislamientos e impermeabilizaciones) de la categoría C.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Ejecución de las obras incluidas en el proyecto denominado Proyecto de mínima actuación para la reforma de lo… — plazo hasta el 11/11/2026
• Ejecución de obras necesarias para realizar varios cruces en los cauces de los ríos Orugo y de Torrestío dent… — plazo hasta el 05/11/2026
• obras de construcción consistentes en la rehabilitación del inmueble propiedad del Ayuntamiento de San Emilia… — plazo hasta el 05/11/2026
• El objeto de este contrato es la contratación de la obra de reforma y acondicionamiento de pavimentos en vari… — plazo hasta el 12/11/2026
• Contratación de las obras de ejecución de campo de fútbol en Cebreros (Ávila). — plazo hasta el 12/11/2026
• El objeto de este contrato es la ejecución de obras de mantenimiento y acondicionamiento de una pasarela peat… — plazo hasta el 09/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en León →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 598.412 €): Remisión Cláusulas 11, 12, 15 y ANEXO I del PCAP.

Solvencia técnica

Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales (mín. 482.719 €): Remisión Cláusulas 11, 12, 15 y ANEXO I del PCAP.

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó por el presupuesto base sin IVA, sin baja. Como referencia, la baja mediana es del 6,8 % en las 22 adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fabero y del 14,1 % en el grupo CPV 4531. Se recibió una sola oferta. Se adjudicó 64 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Remisión a la Cláusula 49 del PCAP
• Consideraciones de tipo medioambiental

Publicaciones oficiales

• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica: Dirección Facultativa, Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras de "Soterramiento de la Galería Visitable en el Enclave 2 del Pozo Julia, del Conjunto Etnológico de la Cuenca de Fabero". Actuación Cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo de Transición Justa, y la Junta de Castilla y León.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-22
• Asistencia técnica obras de "Rehabilitación y restauración de edificios en el Pozo Julia".
  Publicada
  Publicada: 2026-06-18
• Servicio de asistencia técnica obras "Acondicionamiento del entorno del Pozo Julia".
  Publicada
  Publicada: 2026-06-18
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica: Dirección Facultativa, Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras de “Soterramiento de la Galería Visitable en el Enclave 2 del Pozo Julia, del Conjunto Etnológico de la Cuenca de Fabero”. Actuación Cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo de Transición Justa, y la Junta de Castilla y León.
  Publicada
  Publicada: 2026-04-17
• Contrato de Obras de Soterramiento de Galería Visitable en el Enclave 2 - Pozo Julia, del Conjunto Etnológico de la Cuenca de Fabero.
  Publicada
  Publicada: 2026-03-27

Anteriores y posteriores de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fabero

• Obras de Instalación de Juegos Infantiles y Mobiliario Urbano en plazas y viales de Fabero — 27/03/2026
• Obras de Pavimentación y Mejora de Servicios en el municipio de Fabero — 19/11/2025
• Obras de Rehabilitación en la Plaza El Minero de Fabero — 29/10/2025
• Contrato de Suministros de Bancos para el municipio — 24/09/2025
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica: Redacción Proyecto, Dirección Facultativa de la Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Mejora y condicionamiento del Mercado de Abastos de Fabero. — 16/06/2025
• Contrato de Servicios de Asistencia Técnica: Redacción Proyecto, Dirección Facultativa de la Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Mejora y condicionamiento del Mercado de Abastos de Fabero — 15/05/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para la intervención en planta primera del Mercado de Abastos: mejora y modernización — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Fe
  Adjudicada a INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS S.L. (ITECO S.L.) y 1 más por 174.016 € (baja del 17,2 %) · 2024-03-26
• Contrato de Obras Proyecto Integral de Eficiencia Energética en el C.E.I.P. "La Cortina" de Fabero (León). Pr… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fabero
  Adjudicada a VÍAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.L. por 897.591 € · 2025-05-07
• Contrato de obras para el ensanche de obras de fábrica — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa María del Páramo · 2025-03-20

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fabero (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a TECNOSERVICIO ELECTRICIDAD Y AUTOMÁTICA SL.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 398.942 € y el presupuesto base de licitación asciende a 482.720 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es León.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en León
• Licitaciones de obras de urbanización