Obras de estabilización del talud del paseo colindante con el cierre perimetral norte de la urbanización de la AR-U-O San Juan de Pamplona

Importes y cifras

Qué se contrata

La obra consiste en estabilizar el talud del paseo junto al cierre norte de la Agrupación Deportiva San Juan, en Pamplona, un tramo cerrado al tránsito peatonal desde 2013 por problemas de estabilidad del muro verde construido en 2004. Se contrata para recuperar la seguridad de la ladera y devolver el paseo al uso público.

Las actuaciones principales son un relleno estabilizador adosado a la ladera hasta la base del muro verde, que sirve también de acceso para maquinaria y que queda como relleno permanente con revegetación, y una estructura de contención con cimentación micropilotada hasta el sustrato de margas, formada por cinco contrafuertes de hormigón armado HA-30 y micropilotes de unos 20 m de longitud inicial.

Una vez completada la estabilización, se reurbanizará el paseo con nueva pavimentación, renovación de la iluminación e instalación de barandillas de protección.

El plazo de ejecución de referencia es de diez meses para la actuación de reurbanización, sin perjuicio del que finalmente se fije en las condiciones particulares o el ofertado por el contratista. El presupuesto de ejecución material asciende a 409.806,50 euros, con un presupuesto de contrata de 471.277,48 euros sin IVA y un presupuesto general de 570.245,75 euros con IVA.

Entre las obligaciones del contratista figuran la identificación previa de todos los servicios urbanos afectados, la protección del arbolado existente, la coordinación del tráfico peatonal y rodado con Policía Municipal, la reunión de seguimiento semanal como mínimo y la entrega de planos "as built" y documentación final de redes y ensayos.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Obras de condicionamiento del vial de acceso a papelera — plazo hasta el 04/11/2026
• Adjudicación del contrato de obras "Refugio climático adosado a edificio dotacional" en Zurucuáin/Zurukuain — plazo hasta el 06/11/2026
• Obras de pavimentación del Paseo de la Tejada de Cáseda — plazo hasta el 05/11/2026
• UT3 Montaje de tubería de acero helicosoldada D. 1118 mm y 914 mm y trabajos accesorios, incluidas en el proy… — plazo hasta el 18/11/2026
• Proyecto de eleminación de barreras arquitectónicas en C/ Calderería - Plaza Compañía — plazo hasta el 23/11/2026
• Actuaciones sobre la red de saneamiento en la calle Venta Abajo. — plazo hasta el 06/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Navarra →

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 12,8 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 20,0 % en las 24 adjudicaciones de Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y del 11,2 % en el grupo CPV 4511. Se recibieron 4 ofertas. Se formalizó 118 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Transplante de arbolado en las Parcelas 2276 y 2278 del Polígono 4 de la UI XX (PEAU Etxabakoitz Norte)
  Publicada
  Publicada: 2026-10-23
• Ejecución de las obras de terminación del paseo Anelier en Rochapea
  Adjudicada
  Publicada: 2026-07-02
• Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de estabilización del talud del paseo colindante con el cierre perimetral norte de la urbanización de la AR-U-O San Juan de Pamplona
  Evaluación
  Publicada: 2026-06-25
• Obra de reparaciones en el Parque de las Pioneras de Lezkairu en Pamplona
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-19
• Obras correspondientes a los Proyectos de Reurbanización y renovación de red de abastecimiento y saneamiento de la calle Cuesta de la Reina y calles adyacentes, de Pamplona
  Adjudicada
  Publicada: 2026-05-15

Anteriores y posteriores de Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona

• concurso de proyectos para la transformación del denominado Monumento a los Caídos, la creación de un museo memorial para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo y la transformación de su entorno urbano — 17/01/2026
• Redacción del estudio de transformación del eje Avda. del Ejército-crtra. de Sarriguren. — 27/10/2025
• Obras de rehabilitación de Casa Soto "Etxezuria" en elParque Arantzadi — 29/07/2025
• Redacción del proyecto de obras de reurbanización de la calle Vergel y en su caso, dirección de las obras — 03/04/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Contrato de obras para la ordenación y naturalización del entorno de las calles Monasterio de Urdax, Fuente d… — Junta de Gobierno Local
  Adjudicada a EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L. por 1.711.893 € (baja del 20,0 %)
• Obras correspondientes a la Separata de la fase 3.1. del parque de la Magdalena. Sistema General adscrito GSA… — Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona
  Adjudicada a LACUNZA HERMANOS, S.L. por 1.705.529 € (baja del 15,5 %)
• Contrato de obras del proyecto de la zona de huertas del ámbito Casa soto ubicado en el parque del meandro de… — Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona
  Adjudicada a LACUNZA HERMANOS, S.L. por 281.264 € (baja del 0,4 %)
• Contrato de obras para la reparación de las Playas de las Piscinas Exteriores de Aranzadi — Junta de Gobierno Local
  Adjudicada a GUILLEN OBRAS Y PROYECTOS SL por 152.841 € (baja del 7,5 %)
• Reparación de las playas de las piscinas exteriores del C.C. Aranzadi, 2026 — Junta de Gobierno Local
  Adjudicada a LACUNZA HERMANOS, S.L. por 534.680 € (baja del 1,2 %)

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 518.405 €.

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Navarra.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Navarra. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Navarra
• Licitaciones de obras de urbanización