Obra 203, Plan Diputación 2025-26, Pavimentaciones en Retortillo de Soria y Barrios, plurianual

Importes y cifras

Qué se contrata

La renovación del firme de varias calles de tres localidades del municipio: en Madruedano, un tramo de la calle Tarancueña y la calle Real; en Losana, la entrada a la localidad, con una superficie de 730 m²; y en Valvenedizo, un tramo de la calle Real de 375 m². En todas las actuaciones se demolerá el asfalto existente, previo corte con disco en los encuentros, y se ejecutará un nuevo pavimento de hormigón en masa con acabado semipulido; en Madruedano el hormigón será fratasado y semipulido, con juntas de corte cada 25 m² para evitar la fisuración por retracción.

El plazo de ejecución de las obras se fija en doce meses. El presupuesto base de licitación asciende a 35.000,00 € (IVA incluido), con un presupuesto de ejecución material de 24.307,24 €, y el proyecto se divide en dos fases con la misma cuantía, una por anualidad (2025 y 2026).

No se exige clasificación del contratista, al no alcanzar el presupuesto el umbral correspondiente. No habrá revisión de precios, por tratarse de un contrato de obra inferior a 50.000 € y con plazo inferior a un año.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Mejora y ampliación de las infraestructuras de uso público ligadas al patrimonio natural de Monteagudo de las… — plazo hasta el 09/11/2026
• "Refuerzo del firme de la C.P. SO-P-1102, de SO-615 en Huérteles a SO-650 en San Pedro Manrique, entre pp.kk.… — plazo hasta el 11/11/2026
• Cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la C.P. SOP-1235, entre pp.kk.: 0+000 al 0+950; de SO-P-1102 a… — plazo hasta el 06/11/2026
• "Refuerzo del firme de la CC.PP. SO-P-3107, entre pp.kk.: 23+200 al 26+625; de entronques SO-P- 3247 y N-2, e… — plazo hasta el 12/11/2026
• Refuerzo del firme de la CP. SO-P-1212 entre pp.kk.: 0+000 al 6+300; de SO-P-1001 en Almajano a SO-P-1208, po… — plazo hasta el 12/11/2026
• Pavimentación calles en Matamala de Almazán — plazo hasta el 06/11/2026

Licitaciones de construcción abiertas en Soria →

Criterios de adjudicación

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 14,2 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 0,0 % en las 28 adjudicaciones de Pleno del Ayuntamiento de Retortillo de Soria y del 11,0 % en el grupo CPV 4523. Se recibieron 3 ofertas, de 49.624 € a 57.851 €. OBRAS Y CONSTRUCCIONES FF13, S.L. ha ganado 3 licitaciones de Pleno del Ayuntamiento de Retortillo de Soria. Se adjudicó 28 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Publicaciones oficiales

• Obra 209, Plan Diputación 2026,Obras Hidráulicas
  Publicada
  Publicada: 2026-10-02
• Arrendamiento Campamento Público de Turismo de Retortillo de Soria por plazo de 20 años
  Publicada
  Publicada: 2026-09-04
• Arrendamiento por cinco años Bar Restaurante de Retortillo de Soria.
  Publicada
  Publicada: 2026-08-10
• Arrendamiento Bar Restaurante de Retortillo de Soria por cico años
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-22
• Obra nº 204, Plan Diputación 2025-26, Reparación de edificios municipales, plurianual.
  Adjudicada
  Publicada: 2025-10-29

Anteriores y posteriores de Pleno del Ayuntamiento de Retortillo de Soria

• Arrendamiento Coto Privado de Caza SO 10359, Castro, por 5 temporadas de caza: 2026-27 a 2030-31 — 03/10/2025
• Arrendamiento Coto Privado de Caza SO 10621, Rebollosa de los Escuderos-Cañicera, por 5 temporadas de caza: 2026-27 a 2029-30 — 03/10/2025
• Arrendamiento aprovechamiento cinegético caza mayor Coto Privado de Caza SO 10028, Retortillo de Soria, 5 temporadas 2026-27 a 2030-31 — 03/10/2025
• Arrendamiento aprovechamiento de caza menor Coto Privado de Caza So 10028, Retortillo de Soria, 5 temporadas: 2026-27 a 2030-31 — 03/10/2025
• Arrendamiento Coto Privado de Caza SO 10209, Madruédano, 5 temporadas: 2026-27 a 2030-31 — 03/10/2025
• Enajenación aprovechamiento de madera SO.MAD.1265-2025, MUP 86, Dehesa Quejigal Retortillo de Soria, 6000,00 estéreos pinus pinaster — 01/05/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Obra 131 Plan Diputación 2025-26, Pavimentaciones plurianual — Pleno del Ayuntamiento de Fuentearmegil · 2025-08-04
• Pavimentación en Recuerda y Barrios, Plurianual — Presidencia de la Diputación Provincial de Soria
  Adjudicada a Construcciones Beltrán Moñux, S.L.U. por 41.240 € (baja del 0,2 %) · 2025-12-30
• Pavimentación en Recuerda y Barrios, Plurianual. — Presidencia de la Diputación Provincial de Soria · 2023-11-15
• Ejecución de obra de asfaltado (capa de rodadura) en calzadas de las vías públicas de la ciudad de Soria y su… — Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria
  Adjudicada a Construcciones Beltrán Moñux, S.L.U. por 489.223 € (baja del 1,3 %) · 2025-08-29
• Obra 169, Plan Diputación 2025-26, Pavimentaciones en Montejo de Tiermes y Barrios, Plurianual — Pleno del Ayuntamiento de Montejo de Tiermes
  Adjudicada a HERNANDO Y DUEÑA, S.L.U. por 85.623 € · 2025-09-26
• Pavimentación Calle detrás de la Iglesia y travesía de Carretera a la Plaza en El Royo, Plurianual — Presidencia de la Diputación Provincial de Soria
  Adjudicada a INDESFOR SORIA S.L. por 47.102 € (baja del 5,0 %) · 2023-12-18

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Pleno del Ayuntamiento de Retortillo de Soria (Administración Local).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a OBRAS Y CONSTRUCCIONES FF13, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 57.851 € y el presupuesto base de licitación asciende a 70.000 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de obras, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Soria.

¿Cómo me puedo enterar de licitaciones similares cuando salgan?

Crea una cuenta en el-vinculo.com y te ofrecemos un mes gratuito y la configuración de los filtros de tu empresa —tipo de contrato, códigos CPV, importe y territorio—. Nuestros algoritmos de búsqueda con inteligencia artificial analizan cada licitación que se publica y la comparan con tu perfil por su contenido, no solo por palabras clave, para que seas el primero en enterarte cuando salgan nuevas licitaciones como esta de obras en Castilla y León. Te avisamos por email en cuanto se publica una que encaja, con todo el plazo por delante para preparar la oferta.

Sin tarjeta de crédito · Alta en 2 minutos.

Explora más licitaciones

• Licitaciones de obras
• Licitaciones de obras en Soria